《工程招投标与合同管理》试卷
一、填空题（共20分,每空1分）
1、 是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。
2、工程承发包方式，是指 与 双方之间的经济关系形式。
3、我国的建设工程交易中心是按照 、信息服务、集中办公三大功能进行构建的。
4、建设工程招标方式有 和 。
5、凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的 、 、 、 以及与工程建设有关的 、 等的采购，必须进行招标。
6、我国法学界一般认为，建设工程招标是 ，而投标是 ，中标通知书是 。
7、建设工程合同是 进行工程建设， 支付价款的合同。
8、规费包括 、 、 。
二、单项选择题（共20分,每小题2分）
1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（ ）关系。
A、债权人与债务人 B、代理人与被代理人
C、权利与义务 D、法人与自然人
2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ ）赔偿。
A、施工企业 B、施工企业的法定代表人
.
.
C、施工企业的项目经理 D、具体的施工人员
3、下列财产中，（ ）不得抵押。
A、土地所有权 B、土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具
4、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ ）家。
A、 2、 B、 3 C、5 D、7
5、合同争议的解决顺序为（ ）
A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼
C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁
6、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。
A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
7、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解
除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ）
A、没收全部定金补偿损失
B、要求发包人支付双倍的定金
C、要求发包人补偿实际发生的损失
.
.
D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%
8、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概
念应为，从（ ）的日历天数计算。 A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求 9、初步评审中的资格评审标准，包括（ ）
等。
A、施工方案 B、投标文件格式符合性 C、资质等级 D、报价构成 10、按索赔的处理方式，可将索赔分为（ ）。 A、合同内索赔、
合同外索赔 B、工程延误索赔、工程变更索赔 C、工期索赔、费用索赔 D、工程加速索赔、意外风险
三、判断题（共20分,每小题2分）
1、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（ ） 2、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、
评标定标阶段。（ ）
3、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（ ）
4、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（ ） 5、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、
《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（ ）
6、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（ ） 7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有
关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（ ）
8、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。（ ）
9、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（ ）
10、投标人可于将措施项目费参与市场竞争。（ ）
四、案例题（共40分,第1题10分，第2题15分、第3题15分） 案例1
.
.
某建设项目实行公开招标,招标过程出现了下列事件，指出并改正不正确的处理方法。 1、招标方于5月8日起发出招标文件，文
件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件（即确定5月23日为投标截止时间），并于5月10日停止
出售招标文件，6家单位领取了招标文件。
2、招标文件中规定：如果投标人的报价高于标底15%以上一律确定为无效标。招标方请咨询机构代为编制标底，并考虑投标人存
在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个不同的标底，以适应投标人情况。
3、5月15日招标方通知各投标人，原招标工程中的土方量增加20%，项目范围也进行了调整，各投标人据此对投标报价进行计算。
4、招标文件中规定，投标人可以用抵押方式进行投标担保，并规定投标保证金额为投标价格的5%，不得少于100万元，投标保证
金有效时期同投标有效期。
5、按照5月23日的投标截止时间要求，外地的一个投标人于5月21日从邮局寄出了投标文件，由于天气原因5月25日招标人
收到投标文件。本地A公司于5月22日将投标文件密封加盖了本企业公章并由准备承担此项目的项目经理本人签字按时送达招标方。
本地B公司于5月20日送达投标文件后，5月22日又递送了降低报价的补充文件，补充文件未对5月20日送达文件的有效期进
行说明。本地C公司于5月19日送达投标文件后，考虑自身竞争实力于5月22日通知招标方退出竞标。
6、开标会议由本市常务副市长主持。开标会议上对退出竞标的C公司未宣布其单位名称，本次参加投标单位仅仅有5家单位。开
标后宣布各单位报价与标底时发现5个投标报价均高于标底20%以上，投标人对标底的合理性当场提出异议。与此同时招标代理方代表宣
布5家投标报价均不符合招标文件要求，此次招标作废，请投标人等待通知。（若某投标人退出竟标其保证金在确定中标人后退还）。3
天后招标方决定6月1日重新招标。招标方调整标底，原投标文件有效。7月15日经评标委员会评定本地区无中标单位。由于外地某公
司报价最低故确定其为中标人。
7、7月16日发出中标通知书。通知书中规定，中标人自收到中标书之日起30d内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。
与此同时招标方通知中标人与未中标人。投标保证金在开工前30d内退还。中标人提出投标保证金不需归还，当作履约担保使用。
8、中标单位签订合同后，将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E，未中标人又将其转包给外地的农民施工单位。
案例2
.
.
某承包商（乙方）于某年3月6日与某业主（甲方）签订一项施工合同，合同规定，甲方于3月14日提供施工现场，工程开工日
期为3月16日，竣工日期为4月12日，合同日历工期为38天。工期每提前1天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元。乙方按时提交
了施工方案和网络进度计划（如下），并得到甲方代表的批准。
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：因拆迁工作拖延，甲方于3月17日才提供出全部场地，影响了工作A、B，使该两项作业时间均延长了2天，并使这两项
工作分别窝工6、8个工日，工作C为此受到影响。
事件2：乙方与租赁商原约定，工作D使用的某种机械于3月27日进场，但因运输问题推迟到3月30日才进场，造成D工作实际
作业时间增加1天，多用人工7个工日。
事件3：在工作E施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用工14个工日，其他费用增加1.5万元。
事件4：工作F是一项隐蔽工程，施工完毕后经工程师验收合格后进行了覆盖。事后甲方代表认为该项工作很重要，要求工程师在
该项工作的两个主要部位进行剥露检查。检查结果为：a部位完全合格，但b部位的偏差超出了规范允许的范围，乙方根据甲方要求进行
返工处理，合格后工程师予以签字验收。其中部位a的剥露和覆盖用工为6个工日，其他费用为1000元；部位b的剥露、返工及覆盖用
工20个工日，其他费用为1.2万元。因为F工作的重新检验和返工处理影响了工作H的正常施工，使工作H的作业时间延长2天，多用
工10个工日。
问题：
1、在上述事件中，乙方可以就哪些向甲方提出工期和费用补偿要求？为什么？ 2、该工程实际施工天数为多少天？可得到工期补
偿多少天？工期奖罚天数为多少天？ 3、假设工程所在地人工费标准为30元/工日，窝工人工费补偿标准为18元/工日，管理费和利润
不予补偿。则在该项工程施工中，乙方可得到的合理的经济补偿额是多少？
案例3
.
.
某市地下工程，业主与施工单位签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15％，总部管理费率8％，
利润率5％，合同工期730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施，并安装1.5t/min
的备用设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械设备按台班
单价的60％给予补偿，对租赁设备按租赁费给予补偿。
该工程施工过程中发生以下三项事件：
事件1.施工过程中业主通知施工单位某分项工程（非关键工作）需进行设计变更，由此造成施工单位的机械窝工12天，机械台班
单价和窝工时间如下表所示；
事件2.施工过程中遇到了非季节性大暴雨天气，原有排水设施不能满足要求，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。为
保证施工安全和进度，业主指令施工单位紧急购买排水设施。施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工。
事件3.施工中发现地下文物，处理文物工作造成工期拖延40天。 就以上三项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出
索赔。 事件1： 承包商机械台班单价与窝工时间表
现场管理费：40920×15％＝6138元
总部管理费：（40920+6138）×8％＝3764.64元 利润：（40920+6138+3764.64）×5％＝2541.13元 该项合计：53363.77
元。 事件2：由于非季节性大暴雨的费用索赔
1）备用及额外增加排水设施费：15900÷2×3＝23850元 2）被淹没的设备损失费16000元 3）额外排水增加人工费8650
元。 该项合计：48500元。
事件3：处理地下文物的工期、费用索赔
延长工期40天
现场管理费：8600万元×15％÷730×40＝706849.2元 问题：现场工程师应该如何处理承包商的索赔报告？
《工程招投标与合同管理》试卷
.
.
（答案）
一、填空题（共20分,每空1分） 1.立项
2.发包方 承包方
3.场所服务 4.公开招标 邀请招标
5.勘察、设计、施工、监理 重要设备、材料 6.要约邀请 要约 承诺 7.承包人 发包人
8.社会保险费 住房公积金 工程排污费
二、单项选择题（共20分,每小题2分） CAABA CADCB
三、判断题（共20分,每小题2分）
×√√×√ √√√××
案例1 正确的是：
1、事件1中：招标文件发出之日起至投标文件截止时间不得少于20d，招标文件发售之日至停售之日最短不得少于5个工作日。
2、事件2中：编制两个标底不符合规定
3、事件3中：改变招标工程范围应在投标截止之日15个工作日前通知投标人。 4、事件4中：投标保证金数额一般为投标报价
的2%左右，一般不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30d；
5、事件5中：5月25日招标人收到的投标文件为无效文件。A公司投标文件无法人代表签字为无效文件。B公司报送的降价补充
文件未对前后两个文件的有效性加以说明为无效文件。
6、事件6中：招标开标会应由招标方主持，开标会上应宣读退出竟标的C单位名称而不宣布其报价。宣布招标作废是允许的。退
出投标的投标保证金应归还。重新招标评标过程一般应在15d内确定中标人。
.
.
7、事件7中：应从7月16日发出中标通知书之日起30d内签订合同，签订合同后5d内退还全部投标保证金。中标人提出将投标
保证金当作履约保证金使用的提法错误。
8、事件8中：中标人的分包做法，及后续的转包行为是错误的。
四、案例题（共40分,第1题10分，第2题15分、第3题15分）
案例2 答：
1、事件1可以提出工期和费用补偿。因为不能按时提供场地属于甲方的责任，且A位于关键线路上。事件2不能提出补偿要求。
施工设备迟进场属于乙方责任。事件3可以提出费用补偿，但不能提出工期补偿。因为设计变更属于甲方责任，由此增加的费用应由甲
方承担，但增加的时间没有超过超过该项工作的总时差，因此没有对总工期造成延误。事件4：不能提出工期和费用补偿。
2、实际工作时间为42天。将可向甲方提出工期索赔的事件天数进行计算，可得到工期补偿2天。工期罚款1万元（2×5000）。 3、
合理的经济补偿应为：
事件1：窝工人工费（6+8）×18＝252元
事件3：多用人工费14×30＝420元 其他费用1.5万元。
因此，在该工程师施工中，乙方可得到合理的经济补偿总额为252+420+15000＝15672元。扣除拖延工期罚款的1万元，共可获得
5672元。 案例3 答：
事件1：
1）自有机械设备的索赔要求不合理。合同规定自有设备按台班单价的60％予以补偿则为（3720+12000）×60％+18000+7200＝34632
元，现场管理费为34632×15％＝5194.8元。 2）由于事件1仅为非关键工序上的分项工程，它的延误并未造成总工期的延误，故总部管
理费及利润的索赔不合理，不予支持。
.
.
事件2：1）可索赔额外增加的排水设施费和人工费，即15900+8650＝24500元，但备用设备的索赔不予支持。
事件3：同意延长工期40天。
现场管理费：8600÷（1.15×1.08×1.05）×0.15＝98.92万元 应补偿现场管理费为98.92 ÷730×40＝542020.8元 总部管理费为
542020.8×8％＝43361.66元。 利润索赔不予支持。
因此该项索赔额共计585382.46元
.
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容