天然气管道施工标准合同

天然气管道施工合同

****************************燃气管道

合同编号：建设单位：承包单位：监理单位：安装工程 施工合同

20XX 年 ** 月 ** 日

*************************************************** *********************

发包人： ****************承包人： ****************

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例，依据同等、自发、公正和诚实信用的原则，两方就本工程建设备工有关事宜磋商一致，订立本合同。

一、工程概略

工程名称： ****************工程地址：临沂市

工程内容： ****************燃气管道安装、土方工程 工程赞同文号： ****************资本：公司自筹。

工程质量：达到设计文件及《城镇燃气输配工程施工及查收规范》的要求。

动工时间： 20XX年 ** 月 ** 日 完工时间： 20XX 年** 月日 二、工程承包范围

** 天然气管道施工标准合同

******************燃气管道、设备的安装、管沟的开 挖、清沟、回填、夯实及警告带的敷设、标记牌的埋设及安装完成后的吹扫、试压、臵换工作。

三、构成合同文件 构成本合同的文件包含： 本合同协议书 中标通知书 招标文件及其附件 招标书及其附件

标准、规范及有关技术文件 设计图纸工程量现场签证、设计更改单

发包人向承包人供应图纸日期和套数：在动工前五天由发包人向承包人供应施工图纸一式一套。

四、转包与分包

承包人不得将本工程转包，不得将主体工程分包。承包人不得将发包人

指定的不可以分包的项目分包出去。非主体工程如要分包，则承包人一定供应分承包人能力的证明，且分包商一定拥有法人资格，经监理审察并报发包人赞同，才得分包，发包人依据分包商的资质状况，核减部分工程花费。发包人只与承包人发生关系，发包人和工程监理有权检查分包工程质量。当事实证明分包商的确不可以保证质量和知足工期要求时，发包人或工程监理有权责令承包人停止分包，或停止承包人的承包合同。

发包人依据承包人供应的分包商的资格、业绩状况，有权否认和另行建议分包商。若承包人供应的分包商不可以知足

天然气管道施工标准合同

工程质量及工期要求，发包人有权将该非主体工程分包。

五、发包人的主要工作

负责筹集工程资本，依据合同商定的金额及工程进度向承包人支付工程款。

负责外面关系协调，负责办理管道沿线的征占地、拆迁及穿越手续。

负责工程所需主要设备资料的采办 , 负责按计划和施工进度供应，负责将设备资料送到两方商定合适的地址。 动工前三日内，发包人组织进行图纸会审和设计交底，并将水平点、坐标控制点位臵供应给承包人，实时解决图纸或安装中可能出现的各样问题。

发包人在不阻碍承包人正常作业的状况下，能够随时对作业进度、质量进行检查。

隐蔽工程隐蔽以前，承包人应该通知发包人及监理检查，发包人及监理没有实时检查的，承包人能够顺延工程日期，并有官僚求补偿歇工、窝工等损失。

建设工程完工后，发包人应该依据施工图纸及说明书、国家颁发的施工查收规范和质量检查标准实时进行查收。查收合格的，发包人应该依据商定支付价款，并接收该建设工程。建设工程完工经查收合格后，方可交托适用；未经查收或许查收不合格的，不得交托使用。

因承包人的原由以致建设工程质量不切合商定的，发包

天然气管道施工标准合同

人有官僚求施工人在合理限期内无偿维修或许返工、改建。经过维修或返工、改建后，造成逾期交托的，承包人应该肩负违约责任。

六、工程监理的主要工作本标段项目总监是： 现场施工监理是 :***未经发包人赞同不得改换。 的施工组织机构，审察施工组织设计。

质量控制

对承包人质量保证系统审察、认同并监察在现场的有效运行，对现场重点工序质量进行旁站监控，并对承包人自检结果进行确认。不经工程监理对上道工序质量进行确认，不得进行下道工序的施工。经工程监理确认质量的工程的质量责任仍由承包人负责。工程监理以为有必需时可对任何工序质量进行不按期抽查，对工程中出现的质量问题和事故提出办理建议，对工程质量查收提出初步评定建议，对设备和资料质量进行审察、检查、抽查和认定。

投资控制

对承包人进度款拨付及工程更改和工程量的审察签证。进度控制

签发动工令、歇工令和复工令，按施工作业计划协调现场施工，控制工程进度，参加工程投产试运行。

本工程质量管理权属于监理。在办理工程质量问题时，

***

依据 ISO9002 审察承包人的质量管理系统，审察承包人

天然气管道施工标准合同

承包人若有异议，政府质量监察有权做出最后的判决，此判决为最后判决，承包人和工程监理一定无条件听从。

隐蔽工程一定经工程监理代表检查，管道下沟作业一定有工程监理代表在场才能施工。

管道接头防腐补口一定有工程监理现场监察才能施工。 所有施工记录按工程监理一致表格来填写原始记录。

监理规划和监理细则经发包人审察通事后实行，承包人 一定履行。七、承包人的主要工作本工程项目经理是：*** 未经发包人赞同不得改换。

项目经理在施工现场的时间每个月许多于 20 天，每少一天扣除相应工程款 ****

元。

在合同签署后五日内，承包人应抵达本工程现场，发包人将开始进行交接桩工作。

在合同签署后十天内，承包人应开始管线的施工放线工作，发包人将派

出代表配合和辅助承包人达成此项工作。

本工程管道焊接焊口的无损探伤查验工作，包含射线探伤查验，由其余承包人达成。承包人应踊跃配合探伤承包人的工作，并听从探伤查验结果。

假如探伤查验发现焊口不切合设计文件和 / 或国家现行最新的规范要求，承包人应自费负责重做。

天然气管道施工标准合同

供应发包人供货范围以外的所有工程承包范围内的资料、设备，但其供货厂家及价钱一定由发包人及现场监理的认同，若出现质量问题，由承包人肩负相应经济责任。

在总的征地目标确立后，配合发包人进行永远性和暂时占地征地工作，包含征地范围的测量、地表物的统计。配合发包人办理线路乡、村及个人的暂时征地及地面附着物、阻碍物的消除补偿工作，配合发包人办理小型河流及水渠和乡、村公路经过手续。

工程施工

承包人依据招标文件的规定内容负责施工作业带的清理，但不得防碍交通干道的通行，负责所需管材从两方商定的寄存地运至现场作业地址 , 负责设备、资料的运输及出库后的全部责任。严格按有关国家规范、设计图纸的要求进行施工。

报表制度

按发包人的规定，承包人按日、周按期向工程监理、发包人上报。 负责工程试运行过程中的保修、抢修、维修、消除险情及故障等工作。保投产时间为投产后一个月。

施工现场交通的要求

承包人应按有关规定标准，保证施工时期不可以拥塞原有交统统道，一定占道时，应与交通部门联系采纳举措，并采纳警告等安全举措，其花费由承包人自行负责。

天然气管道施工标准合同

环境保护和文物保护

按地方政府有关规定对沿线环境和文物进行保护，按设计要乞降地方政府规定在管道建设的同时达成保护工作。不然造成环境和文物的损坏时，其经济损失应由承包人补偿，并肩负所有责任。

地貌恢复

对施工时期损坏的地表层恢还原貌及土地复耕，河堤岸、河床的恢复等，达到施工图纸设计要求。

施工场所四周建修建物和隐蔽物包含地下管线、通信设备等由承包人负

合同书 甲方： 乙方：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例，依据同等、自发、公正和诚实信用的原则，基于与承包人已经签署施工总承包合同，承包人和分包人两方就分包工程施工事项经磋商达成一致，订立本合同。

一、承包范围： 1、 工程概略 工程名称： 工程地址：

天然气管道施工标准合同

主要工程实物量： 2、 承包范围

甲方供应的工程施工图纸中所有内容

包含设计更改、技术审定、有关举措及甲方要求的其余隶属工程和零星工程。

二、承包方式

甲方将承建的 工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗资料、劳动保护用品、周转资料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量达成劳务任务，知道该工程经过完工查收合格，并领到《工程完工查收存案书》达到保修期满为止。 三、工程内容 埋地管线

工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未注明，依据现场实质状况需增添套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有对于埋地管线跨连。⑤其余施工图纸上所表现的零星工程。

资料、工具、器具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、

天然气管道施工标准合同

焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、氩气枪、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需器具及成品保护所需相应资料均由乙方自行负责。

架空管线

工作内容：①施工图纸上所注明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所注明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所注明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有对于架空管线跨连。⑤施工图纸上注明或监理及甲方现场要求需增添的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上注明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其余施工图纸上所表现的零星工程。

资料、工具、器具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、 U 型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把

天然气管道施工标准合同

线、氩气枪、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火

器等架空管线安装所需器具及成品保护所需相应资料均由乙方自行负责。

户内安装工程

工作内容：施工图纸上所注明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。

资料、工具、器具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、 U 型试压计、灭火器等户内管线安装所需器具及成品保护所需相应资料均由乙方自行负责。

电气工程

工作内容：施工图纸上所注明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。

资料、工具、器具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需器具及成品保护所需相应资料均由乙方自行负责。

四、合同单价及结算方式 合同单价：

按图纸依据商定安装户数计算规范，按安装户数综合单

天然气管道施工标准合同

价 /m2 包干。

两方商定单项设计更改惹起的人工薪资增减在更改引 起的人工薪资增减在元以上的按实签证。

本综合单价为综合了本合同中包含的所有要素后尾翼 的综合包干单价

结算及付款

按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月 已完工程的 80%，工程完工查收后三月内支付除5%质保金意 外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结 算点时期乙方需垫付工人的薪资；乙方每个月薪资发放后一定 将工人已署名的薪资表交给甲方，以保证工人薪资发放到 位。

未达到本合同商定要求，甲方按本合同第八条第2 款规 定办理。

本合同范围内原则无记时工，若有时乙方应无条件听从

甲方的安排，不得以任何原由推委，不然按 200 元 / 次处分，

零时记时工标准：普工单价元

/ 工日，技工单价元 / 工日。五、施工工期：

工程总工期：

总工期从甲方出具动工报告上注明动工时间开始计算 至本合同工程内容达成并查收合格后止。总工期中包含其余 工种交错施工需占用的时间，也包含节假日和正常的季节施

天然气管道施工标准合同

工及累计停电5 天之内所耽搁的时间。 如因乙方原由未能按期达成商定内容，乙方向甲方支付 / 天的违约金，并肩负甲方管理花费： 如提早达成商定的内 容，甲方向乙方支付

元 / 天的奖金。

工期顺延要素：甲方资料组织不到位惹起本流水施工段 整体一天以上的歇工待料，非正常的连续大雨，累计停电 天以上，本合同中商定的其余工期顺延要素。

六、组织领导

5

乙方一定指定专职管理人员，负责安排施工生产，人员调换、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。

乙方一定保证进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，禁止使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，禁止使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。

进场时，班组长一定按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同时期，未经甲方赞同，乙方不得任意改换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳固性，未经两方商妥并正式办理排除合同手续，乙方不得单方撤退施工队伍，不然，所以而以致施工生产停留，延迟工期等造成的全部损失由乙方肩负。

七、资料耗费： 管材 5%

天然气管道施工标准合同

焊口合格率达到95%以上，不然按 / 米补偿甲方资料费， 且人工、机械费由乙方自行负责。

每日、每一道工序应做到工完结清，焊条、焊丝等其余 杂物应实时清理洁净，不然检查到一次处以50 元 / 次罚款。

阀门 2%

八工程质量要求及质量事故处分标准 工程质量要求：

一次性合格，且一定达到90 分以上，以质监站、建设、 监理单位查收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方， 其余 20%乙方不再收取。

因工人自己原由造成的返工所有消耗由乙方自行每户的安装一定达到建设方及监理相应要求。质量事故及办理标准

工程质量一定达到国家现行施工查收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，假如因为设计和甲方管理指挥原由造成损失，所有损失由甲方负责；因为操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的资料浪费及经济损失所有由乙方负责补偿，乙方造成的质量缺点的处分标准甲方另行通知。

为了提升操作人员质量意识，保证工程质量达到合同约 定的质量等级要求，甲方依据乙方薪资总数的 %预留工程质量保证金，工程完工查收达到合同商定质量等级要求后，日

天然气管道施工标准合同

一次性支付给乙方，未达到合同商定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失补偿金，由项目部抵交质量处分金。

九、两方责任 甲方责任：

负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的拟订、指挥、监察和管理。

供应安全防备举措

保证资料供应，如确因各种原由供应不足时，乙方应实时安排其余工作，听从甲方分配。

负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所肩负的放线及测量工作。

乙方责任

乙方施工人员一定恪守国家和当地政府的法律、法例、恪守甲方的各项规章制度，履行国家现行《施工技术查收规范》，尊敬并听从建设、监理单位及甲方管理人员的监察与指挥，踊跃配合建设、监理单位及甲方进行分户查收并对不合格处进行整顿直抵达到有关标准。

乙方一定增强自己的安全教育，严格恪守安全操作规 程，做好安全防备举措， 根绝违章作业， 防止发生安全事故，保证特种作业人员拥有效证件上岗，技术工人拥有职业资格

天然气管道施工标准合同

证书。乙方人员未严格恪守安全操作规程的情节稍微的行为处分标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。

乙方一定依据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场所要整齐。文明。乙方人员应听从甲方施工现场的管理，恪守治安、消防和综合治理的管理要求，如乙方人员违犯规

定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方补偿。 禁止偷窃，若发现偷窃将按原价的 10 倍罚款，情节严重者送公安机关办理。乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员供应切合国家标准或行业标准的劳动防备用品，并监察、教育作业人员依据使用规定佩带、使用。

班组作业人员一定持证上岗，成立三级教育卡，不然所以造成不利结果由乙方肩负。

乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各种保险均由乙方自理。

乙方所有工人进场时需供应有效期体检证明，花费由乙方自理。

从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违犯身体健康的物质，造成职业病违犯及结果，乙方负责人应在上岗前对作业人员见告，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员依据职业病防治法的有关规定，

天然气管道施工标准合同

使用防备用品和恪守操作规程及有关举措。

工程所用资料一定提早 5 个工作日书面报告给甲方，不然造成的损失由乙方负责。

宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。

乙方自行做好乙方内部配合班组级有关人员的协调组织工作，做好每个月的薪资发下班作，薪资的标准不得低于当地最低薪资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信用的事，不然按

元 / 次处分。

十、其余商定：两方商定工程未完工乙方私自离场者， 仅按达成合格部分的 80%结算，同时还一定扣除给甲方造成的直接损失的所有；因施工质量不合格或因乙方配合不力而 在 5 天内得不到显然改观的，甲方有权迫令乙方散场，乙方仅按达成的合格部分的 80%结算，同时还一定扣除给甲方造成的直接损失的所有。

十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经两方署名后奏效，工程完工查收，两方结算完成后无效。

甲方：定西中石油昆仑燃气有限公司乙

方：甲方：靖远县金地燃气有限公司

本着同等互利的原则， 按国家《劳动法》 《经济合同法》

天然气管道施工标准合同

等有关的法律法例，经甲乙两方共同磋商，达成市政居民燃气管道土石方平场工程承包合同，协议以下： 一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场所平坦、清淤除表、恢还原貌等所有工程内容。

二、工程地址：定西市平定区

三、安全：在施工过程中，全部安全事故由乙方自行负 责。

四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的全部花费由乙方自行负责。

五、乙方应仔细依据标准规范和要求施工，随时接受燃气公司及工程监理的检查和查验，工程质量达不到商定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方从头施工，因乙方原由达不到商定标准，由乙方肩负从头施工花费，工期不予顺延。

六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价钱，签署增补协议。

七、价钱：本工程采纳以挖方工程量为计算基础的综合单价包干综合人民币 150 元 / 米。

八、施工中由地方要素影响的由甲方负责协调。

九、文明施工：切合市容市貌，文明施工要求标准，违犯有关规定，结果由乙方自行负责。

天然气管道施工标准合同

十、工期：以90 个工作日达成所有承包的工程若发生 人力不行抗拒的自然要素或特别原由，工期能够缓期，但应 由甲方签证。若因甲方的原由造成歇工，其歇工损失按有关 规定计算，由甲方负责肩负全部经济损失。

十一、付款方式：乙方接到甲方进场的书面通知即进行 施工，每一标段工程完工经过查收后，甲方付给乙方此标段 工程 90%的工程款。三个月内甲方付清乙方的余款。

十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人薪资表方式向甲方结算。

十三、保证金：在两方签署合同时，乙方交 10000 元保证金给甲方，工程查收合格退后还。

十四、违约责任：在履行合同过程中，若有单方违约，应由违约方肩负未违约方的全部经济损失，另由违约方支付违约金人民币 10000 元给未违约方。若有争议按《国家劳动法》和《经济合同法》履行。

十五、本合同一式四份，甲乙两方各执两份，甲乙两方署名即奏效，付清工程款后自动无效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表： 年代日