一、单项选择题(每题1分，共40分)
1、填方路基应事先找平，当地面坡度陡于( )时，需修成台阶形式。 A.1：10 B.1：5 C.1：7 D.1：8
2、城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过( )试验来检验抗车辙能力，指标是动稳定度。 A.马歇尔 B.高温车辙 C.抗压强度 D.弯拉
3、用网喷混凝土加固基坑壁施工时，应优先选用硅酸盐或普通硅酸盐水泥，也可选用矿渣或火山灰硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于( )MPa. A.42.5 B.27.5 C.32.5 D.35.5
4、沉入混凝土桩时，要求混凝土达到100%设计强度并具有( )龄期。 A.14d B.21d C.28d D.36d
5、吊装或移运装配式钢筋混凝土或预应力混凝土构件时，当吊绳与构件的交角小于( )时，可不设吊架或扁担。 A.30度 B.40度 C.50度 D.60度
6、喷锚暗挖法施工中监控量测的初始读数，应在开挖循环施工的24小时内，并在下一循环开始前取得，测点距开挖面不得大于( )。 A.1.5m B.3m C.2m D.5mm
7、采用顶管法施工中的手工掘进时，工具管进人土层过程中，要求每顶进( )测量不少于一次，纠编时增加测量次数。 A.0.5m B.0.3m C.1.0m
D.1.5m
8、热力管道穿过楼板处应安装套管。套管应高出地面( )mm。 A.20 B.30 C.40 D.50
9、对接热力管道管口时，应检查管道平直度，在距接口中心200mm处测量，允许偏差( )mm. A.1 B.2 C.3 D.4
10、用新奥法原理施工隧道的常用方法大致分为( )三大类及若干变化方案。 A.矿山法、盾构法、暗挖法 B.明开法、钻爆法、定向钻进法 C.全断面法、台阶法、分部开挖法 D.盖挖法、导洞法、蘑菇法
11、低压地下燃气管道与直埋热力管的水平净距不得小于( )。 A.0.5m B.1.0m C.1.2m D.1.5m
12、小导管注浆，浆液宜采用( )。 A.石灰砂浆 B.混合砂浆 C.环氧砂浆
D.水泥浆或水泥砂浆
13、厂站工程施工中，面状基坑，降水井的布置方式宜( )，当面状基坑很小时可考虑单个降水井。
A.采用单排或双排
B.在基坑外缘一侧或两侧 C.在基坑外缘呈封闭状 D.设在基坑端部
14、有顶板的预制安装水池，浇筑板缝混凝土，应在当日( )进行。 A.平均气温下 B.最低气温时 C.气温最高时 D.任何时候
15、埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管，管道安装完毕检查合格后，做闭水检验时，向管道内充水并应保持( )。
A.下游管内顶以上2m水头压力 B.上游管内顶以上2m水头压力 C.本管段管内2m以上水头压力
D.上游管外顶以上1m水头压力
16、按热力管网系统的形式来说，一次补充水量大，直接消耗一次热媒，但中间设备少的是( )。
A.闭式系统 B.开式系统 C.蒸气系统 D.凝水系统
17、燃气管道的阀门安装前应做( )试验，不渗漏为合格，不合格者不得安装。 A.强度 B.气密性 C.材质 D.耐腐蚀
18、( )施工技术是垃圾填埋场泥质防水技术的核心。 A.选择原材料配合比 B.严格控制压实度
C.掺加膨润土的拌合土层 D.分层压实
19、常用的软土地基处理方法有换填法、( )、排水固结法等，选用时考虑安全可靠，造价、工期、技术等问题。 A.挤密法 B.强夯法 C.堆载预压法 D.隔离层法
20、质构正面稳定的效果将直接影响( )。 A.掘进速度 B.地层变形
C.土包内平衡压力值 D.推力
21、地下水对混凝土会发生溶出型侵蚀，通过反应带走( )而损害混凝土。 A.CaO
B.Ca(HCO3)2 C.CaCO3 D.Ca(OH)2
22、地表水作为饮用水源时，给水处理中主要的去除对象是( )。 A.金属离子 B.病原菌和细菌 C.悬浮物和胶体物质 D.有机物和铁、锰
23、城市污水处理厂典型的工艺流程是( )。
A.污水→格栅→沉砂池→二沉池→生物处理池→出水
B.污水→格栅→沉砂池→初沉池→生物处理池→二沉池→出水 C.污水→格栅→混凝→沉淀→过滤→消毒
D.污水→格栅→曝气氧化→混凝沉淀→消毒→出水
24、以下( )属于分包人安全生产责任之一。 A.对本施工现场的安全工作负责 B.对承包项目的安全负责
C.审查分包工程范围内的安全生产保证体系 D.制定并执行分包项目的安全生产制度
25、成本责任制就是将施工项目的成本层层分解，进行( )。 A.分工负责 B.共同负责 C.彼此协作 D.互相帮助
25、项目质量计划除体现工序、分项工程、分部工程及单位工程的过程控制外，还应体现( )。
A.质量第一的原则 B.预防为主的原则
C.从资源投入到工程通过最终检验的全过程控制 D.质量目标
26、处理合同纠纷时适用( )
A.《中华人民共和国公证暂行条例》 B.《中华人民共和国民事诉讼法》 C.《中华人民共和国反不正当竞争法》 D.《合同法》
27、处理安全事故时，不仅要抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延，还要( )。 A.做好标识并保护好现场 B.检查潜在隐患 C.组织现场指挥 D.暂停施工
28、成本责任制的核心目标是( ) A.合理地降低各个环节的成本 B.有效地使用各种材料 C.减少材料的浪费 D.减少行政开支
29、市政公用工程项目的施工组织设计必须经( )批准。 A.项目经理 B.上一级 C.项目总工 D.监理工程师
30、项目进度控制以实现( )竣工日期为最终目标。 A.施工进度计划规定的 B.监理工程师批准的 C.施工合同约定的 D.业主要求的
31、关于路基雨季施工，以下那种说法是不正确的。( ) A.当日进度，当日完成
B.完成一段再开工一段。
C.填土路基应按2%~4%以上的横坡整平压实 D.因雨翻浆，用重型压路机重新压实
32、后张法预应力孔道灌浆时，水泥浆的强度应符合设计规定，当设计无规定时，水泥浆的强度应不低于( )MPa. A.25 B.30 C.35 D.20
33、大型排水混凝土构筑物施工中，为避免混凝土结构内外温差过大，应降低混凝土的入模温度，控制为( )℃，使混凝土凝固的其内部在较低的温度起升点升温。 A.不应大于15 B.不应小于25 C.不应大于25 D.20
34、城市给水承插式铸铁管施工中，采用石棉水泥和膨胀水泥封口的接口，要用稀泥糊口作保水养生，气温( )下不得施工。 A.低于0℃时 B.低于—5℃时 C.高于20℃时 D.低于10℃时
35、在对热力管道单项工程的验收中，( )是工程质量进行检查和评定的重点之一。 A.水压试验
B.承重或受力结构 C.工程决算 D.竣工资料
36、分包人因过失给发包人造成损失的，承包人( )。 A.承担连带责任 B.不承担相关损失 C.承担分包费用 D.不承担连带责任
37、投标文件一般包括投标函部分、商务部分、( )。 A.造价部分 B.技术部分 C.施工方案部分 D.文明施工部分
38、实质性要求和条件是指招标文件中关于( )的主要条款。 A.安全、环保及文明施工 B.工期、安全和合同 C.工期、质量及合同 D.质量、安全及环保
39、投标人不得以低于( )竞标。 A.设备价 B.成本价
C.工程造价 D.工程总价
40、城市桥梁车道设计荷载由( )所组成。 A.一系列轴载 B.均布荷载
C.均布荷载与两个集中荷载 D.均布荷载与一个集中荷载
二、多项选择题(每题2分，共20分)
1、有关土质路基碾压的正确描述有( )等内容。 A.最大碾压速度不宜越过6km/h
B.在小半径曲线段由外侧向内侧碾压
C.横向接缝处，三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2 D.前后相领两区段宜纵向重叠1.0~1.5m E.应确保碾压均匀
2、沉入桩的打桩顺序有( )，遇有多方向桩应设法减少变更桩基斜度或方向的作业次数，并避免桩顶干扰。
A.一般是由一端向另一端打 B.密集群桩由中心向四边打 C.先打浅桩，后打深桩 D.先打坡顶，后打坡脚
E.先打靠近建筑的桩，再向外打
3、预应力张拉锚固体系，按锚固原理分类有：( )。 A.钢丝束镦头锚固 B.钢绞线夹片锚固 C.精轧螺纹锚固 D.支承锚固 E.楔紧锚固
4、顶管采用手工掘进顶进时，应符合下列( )规定。 A.工具管接触或切入土层后，自下而上分层开挖 B.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下135°范围内不得超挖
C.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部超挖量无要求，视土层情况而定 D.管顶以上超挖量不得大于1m E.管顶以上超挖量不得大于15mm
5、对热力管道焊缝质量的检验有( )等几种方法。 A.表面质量检验 B.无损检验 C.超声波单检 D.射线单检
E.强度和严密性试验
6、冬期配制混凝土的技术要求是：( )。
A.宜优先选用强度等级在42.5以上的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，水灰比不应大于0.45
B.宜掺用引气剂、引气型减水剂等
C.采用蒸养时，宜用矿渣硅酸盐水泥
D.用其他品种水泥时应注意掺和料对混凝土强度、抗冻、抗渗性能的影响 E.用加热法养护掺外加剂的混凝土时可用高铝水泥 7、项目经理部在处理安全事故时，应坚持( )等原则。 A.搞清楚事故原因
B.使事故责任者和员工受到教育 C.企业领导有处理 D.事故责任者有处理
E.没有制定防范措施不放过
8、施工项目成本管理的基础工作有：( )。 A.加强定额和预算管理 B.建立健全责任制度 C.加强文明施工管理 D.加强成本观念
E.完善原始记录和统计工作
9、施工阶段质量控制要点包括：技术交底、工程测量以及( )等方面。 A.材料质量控制 B.人员资格控制 C.机械设备质量控制 D.工序控制 E.特殊过程控制
10、工程验收前，应具备的条件中也包括( )等几项。 A.施工单位出具的工程质量保修书 B.设计变更洽商
C.建设单位已按合同支付工程款
D.规划行政主管部门出具的认可文件 E.公安消防与环保部门出具的准用文件
三、案例题(每题20分，共60分) 「案例1」
背景材料：某项目部在北方地区承担某城市主干路道路工程施工任务，设计快车道宽11.25m，辅路宽9m.项目部应业主要求，将原计算安排在次年4月初施工的沥青混凝土面层，提前到当年11月上、中旬，抢铺出一条快车道以缓解市交通。
问题：1、为保证本次沥青面层的施工质量应准备几台摊铺机，如何安排施工操作? 2、在临近冬季施工季施工的低温情况下，沥青面层采用的“三块一及时”方针是什么?碾压温度和碾压终了温度各控制在多少温度(℃)? 3、沥青混凝土按矿料最大粒径可分哪四种?
4、沥青混凝土配合比设计中采用的马歇尔试验技术指标有哪五项内容? 「案例2」 背景材料：某地区新建一座大型自来水厂，主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等，整个工程由W建筑公司中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池，直径40m，基础为现浇混凝土结构，厚500mm，该基础由四周向中心呈漏斗型，其高点顶面标高22.50m，低点顶面标高22.10m;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构，强度等级为C40.沉淀池现况原地下水位标高26.50m.问题：1.为保证壁板缝施工质量，从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、
混凝土养护几个工序简述如何操作。
2.在浇筑壁板缝混凝土前，工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容：使用部位：沉淀池壁板缝;混凝土名称：普通混凝土;强度等级：C40，该批混凝土能否用于浇筑壁板缝?为什么?
3.本工程中，沉淀池何时进行满水试验?满水试验是否要测蒸发量?
4.在沉淀池四周回填土时前，除约请监理单位参加外，是否还要通知其他单位参加? 「案例3」
背景材料：某城市道路改造工程，随路施工的综合管线有0.4MPa的DN500中压燃气、DN1000给水管并排铺设在道路下，燃气管道与给水管材均为钢管，实施双管合槽施工。热力隧道工程采用暗挖工艺施工。承包方A公司将工程的其中一段热力隧道工程分包给B公司，并签了分包合同。
1.B公司发现土层松散，有不稳定迹象，但认为根据已有经验和这个土层的段落较短，出于省事省钱的动机，不仅没有进行超前注浆加固等加固措施，反而加大了开挖的循环进尺，试图“速战速决，冲过去”，丝毫未理睬承包方A公司派驻B方现场监督检查人员的劝阻。结果发生隧道塌方事故，造成了3人死亡。
2.事故调查组在核查B公司施工资格和安全生产保证体系时发现，B公司根本不具备安全施工条件。
问题：1.燃气管与给水管的水平净距以及燃气管顶与路面的距离有何要求? 2.试述燃气管道强度试验和严密性试验的压力、稳定时间及合格标准。 3.对发生的安全事故，A公司在哪些方面有责任? 4.B公司对事故应该怎么负责?
参考答案： 一、单选题
1-10 BBCCD CBDAC 11-20 BDCCB BBCAB 21-30 BCBAC BAABC 31-40 DBBBB ABCBD 二、多选题
1.CDE 2.ABDE 3.DEF 4BE 5.ABE
6.ABCD 7.ABDE 8.ABDE 9.ACDE 10.ACDE 三、案例题 案例1
答案：1、对城市主干路应采用两台以上摊铺机作业(本工程可备两台)成梯队作业，联合摊铺全幅一气呵成，相领两幅之间重叠5~10cm，前后两机相距10~30m.摊铺机应具有自动调平、调厚，初步振实、熨平及调整摊铺宽度的装置。
2、“三快一及时”是：“快卸、快铺、快平”和“及时碾压成型”。碾压温度为120~150℃，碾压终了温度控制在65~80℃。
3、主要有：粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种。
4、马歇尔试验技术指标有：稳定度、流值、空隙率，沥青和度和残留稳定度五项 案例2 答案：
1.模板安装：板缝内模板一次安装到顶，并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装，保证不跑模不漏浆，一次安装高度不宜超过1.5m.混凝土浇筑：分层浇筑高度不
宜超过250mm，注意混凝土和易性。二次混凝土入模不得超过混凝土初凝时间。 混凝土振动：机械振动和人工振动相结合，确保不漏振、不过振。 混凝土养护：连续湿润养护不少于7d.
2.该批混凝土不能用于浇筑壁板缝。首先，该批混凝土为普通混凝土，不是微膨胀混凝土。其次，该批混凝土强度为C40，和壁板强度等级一样，而不是大于壁板一个等级。 3.沉淀池必须在池壁缠丝完毕、喷射水泥砂浆保护层前进行满水试验。 由于沉淀池为无盖结构。进行满水试验时需测蒸发量。
4.由于沉淀池属于隐蔽验收，所以在池周围回填土前，按《建设工程质量管理条例》规定，隐蔽工程在验收前应通知建设单位和建设工程质量监督机构。 案例3 答案：
1.燃气管与给水管的水平净距不应小于0.5m，燃气管顶的最小覆土深度不得小于0.9m. 2.燃气管道强度试验压力为0.6MPa，稳压1小时，无漏气为合格。管道严密性试验压力为0.46MPa，持续时间不小于24小时，实际压力降不超过允许值为合格。
3.A 公司没有认真审核B公司施工资质，便与之签了分包合同，这是A公司对这起事故首先应负的安全控制失责的责任：其次，A公司虽然采取了派人进驻B公司施工现场，并对B公司的违规操作提出了劝阻意见和正确做法，但未采取坚决制止的手段，导致事故未能避免。这是A公司安全控制不力的又一方面应负的责任。并应统计分包方伤亡事故。按规定上报和按分包合同处理分包方的伤亡事故。
4.B公司不具备安全资质，又不听A公司人员的劝阻，坚持违规操作，造成事故，完全应该负起“分包方对本施工现场的安全工作负责”以及“分包方未服从承包人的管理”的责任.
2006年二级建造师市政实务真题及答案
单选：
1、路基不需要检查的项目：宽度、横坡、平整度、强度，选择强度 2、水泥土中水泥含量不得超过：6% 3、几种土压力中最大的是：被动土压力 4、桩尖未达到设计标高时，继续锤击：100mm
5、沉井下沉中，出现倾斜和偏差，不能采用的方法是：高压射水 6、 注浆施工中采用高压喷射注浆法的土类：淤泥土 7、地表水常规处理工艺：混凝—沉淀—过滤—消毒 8、满水试验向池内注水分几次进行：三次 9、一级、二级管网是按照什么来分类的：所处地位 10、标底还应该由什么组成：税金
11、施工组织应该做到组织科学、技术先进和 ：费用经济 12、现场门口应该设置：企业标志
13、施工进度计划调整内容包括工程量、起止时间、持续时间和：工作关系。 14、开工报告的申请应由提交总监理工程师批准 15、不能用作滤料的是：土工布
16、柔性接口中的胶圈常用物理指标：邵氏硬度
17、施工单位建立质量责任制，确定工程的技术负责人、施工管理负责人还有：项目经理 18、各种管线应该与城市道路：同步建设
19、深基坑监测的项目还应包括：地上建筑物和周边管线 20、参加燃气管道焊接的焊工必须考试合格以后才能拿到证件 多选：
1、沥青混合料中石料要求：选清洁、干燥、无风化、无杂质
2、水泥混凝土下面设置基层：选提供稳定支撑、防止唧泥、抗冰冻、抗渗水 3、预应力筋的切断应该采用：切断机、砂轮锯
4箱涵顶进过程中、应该进行监控的是：原线路加固系统、桥体各部位、后背、顶力系统 5、现浇预应力混凝土梁常用施工方法：支架法、移动摸架法、悬臂浇注法 6、管道交叉的处理原则：有压管让无压管、支管让干管、小口径管让大口径管 7、施工组织中的工程概况应该明确：工期要求、参建单位
8、编制施工进度计划应该根据组织关系、工艺关系和：搭接关系、起止日期 9、热力管道施焊单位应该具备：技术人员、检查人员、检验人员
10、垃圾填埋场地应该具备：人工忖里焊接牢固、设横向坡度利于排水、不产生下沉拉断现象。
评分(个人观点) 案例一（20分）：
1、项目部签订合同后开展的工作是否有不妥之处：有(2分)
理由: (3分)①应该由技术负责人主持图纸会审；②应该由项目经理选择并评价分包商；③应该由企业（不是项目部）负责质量培训，对象应该是项目部全体人员，而不只是技术人员； 2、成本管理内容是否完善:不完善(2分)还应该补充(3分)：成本控制、成本分析、成本考核 3、编制进度计划一般常用的方法：横道图及网络计划图法(4分)
4、关于质量知识的培训是否有不妥之处：有(2分) 理由(4分): 应该由企业（不是项目部）负责质量培训，对象应该是项目部全体人员，而不只是技术人员，而且应该保存培训记录 案例二（20分）：
1、经过监理工程师的审批就占用道路是否妥当(2分)：不妥当。
要经过市政行政管理部门和公安交通管理部门的审批同意后方可进行。（2分） 2、技术交底是否有不妥之处（2分：有
施工中应该如何进行技术交底（4分）：技术交底应该由项目技术负责人进行，交底对象应该包括分包方全体人员而不仅仅是隧道开挖施工人员，交底记录还应该签字后存档。技术交底应该如此进行：在分部分项工程、单位工程开工之前，技术负责人应该对施工负责人和分包方全体人员进行详细的书面技术交底，交底记录应该签字并存档；在施工过程中，项目技术负责人应对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，应在执行前向执行人员进行书面交底；
3、喷锚安全措施是否全面（2分）：不全面 应该补充内容（3分）：防坍塌、抢险、支护监督
4、质量计划中对材料的质量控制措施是否全面（2分）：不全面
补充（3分）：材料的存储和搬运应该符合相关规定，并建立台帐；材料未经检验或经检验不合格，应该进行检验或拒绝接收；监理工程师应该对施工方自行采购的材料进行检验验证。 案例三（20分）：
1、泥浆水的排放是否妥当（2分）：不妥当
原因（3分）：泥浆水未经处理不得排入水体；文明施工要求；环保要求 2、占用城市绿地是否妥当（2分）：不当
理由（2分）：占用城市绿地应该经城市绿地行政管理单位同意，办理审批手续后方可进行。 3、安全检查中钻机操作员说他的证件正在办理中，这种解释是否合理（2分）：不合理 理由（3分）：钻机操作员是特种操作人员，要经考核合格，取得合格证后，持证上岗。 4、只有机械操作人员能出示安全教育培训记录是否全面（2分）：不全面
现场安全培训记录有（4分）：项目管理人员、作业队长、班长、员工安全教育培训考核记录。全员安全教育记录。 转贴于 265考试网 案例四（30分）：
1、质量计划有无不当之处（2分）：有
理由（2分）：应该由项目经理来编制，而不是项目技术负责人。 2、基层不合格分包方就进行面层施工是否合适（2分）：不合适
因为（4分）： 混凝土路面对基层的要求是：强度、刚度、干燥收缩和温度收缩变形、高程符合要求；具有稳定性；表面应该平整密实；拱度与面层的拱度一致。在基层厚度不合格的情况下，必然导致厚薄不均。分包方未服从管理，提出暂停不暂停。 3、分包方不采纳承包方的意见是否正确（2分）：不正确
理由（8分）由于其不服从总包方的质量管理，强行施工，承担主要责任；总包方未能阻止分包方的野蛮施工，控制不力，承担连带责任。 4、质量缺陷责任方（4分）：甲公司
指出发包方、总包方、分包方质量责任关系（6分）：关系是：总包方就项目的施工质量和质量保修工作向发包方负责，分包方就分包项目向总包方负责，总包方和分包方就分包工程的质量承担连带责任。分包方应该接受总包方的质量管理。 案例五（30分）：
1、工程概况牌的内容是否全面（2分）：不全面
补充（4分）：发包人（建设单位）、监理单位、设计单位、承包人（施工单位） 2、关于施工总平面图不做是否可以（2分）：不可以
理由（4分）：施工平面图是施工组织设计的内容，开工之前就应该编制，而且还是现场管理的重要内容；施工平面图是动态的，可以根据现场调整。
施工平面图布置的内容（4分）：应该布置：大型机械、料场、加工场、水电管网、周转场地、出入道路、临时设施、构件堆场、消防设施、仓库。
3、关于如何保护公用管线不受损坏（4分）：施工之前进行管线摸查，对管线深度、位置进行标示；联系管线单位索取相关资料。
4、施工中支架下沉的存在问题 （4分）：支架仅评经验来搭设不对，应该根据工程特点。。。。 支架施工设计应进行验算的指标（3分）：应该三个指标：刚度、强度、稳定性
5、关于安全检查是否有不当之处有（3分）：应该由项目经理来组织，对当事人不能仅局限于口头批评，还应该写出安全检查报告，说明已达标项目，未达标项目，存在问题，原因
2007年二级建造师《建筑工程》考试试题及答案
一、 单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
场景(一)某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1) 下雨天，地下室用电不符合要求; (2) 临时消防水管不符合要求; (3) 电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，作答下列题目： 1. 安全带使用时应(B)，防止摆动碰撞。 A. 低挂高用，垂直使用 B. 高挂低用，垂直使用 C. 高挂高用，水平使用 D. 低挂低用，水平使用
2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)，照明电源电压不得大于12V的是(C)。 A. 人防工程 B. 有导电灰尘的场所
C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所
3. 施工现场防火，下列属于一级动火的是(A)。
A. 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所
B. 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C. 小型油箱等容器用为作业 D. 登高焊、割等用为作业
4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)，遇有(C)强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A. 三级 B. 四级 C. 五级 D. 六级
5. 本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于(D)mm. A.25 B.35 C.50 D.75
6. 符合安全警示标志安全色的是(B)。 A. 红、黑、蓝、绿 B. 红、黄、蓝、绿 C. 黄、白、蓝、绿 D. 红、白、黄、绿
7. 该项目部为贯彻ISO14000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列不属于环境保护内容的是(D)。 A. 噪声控制 B. 固体废弃物控制
C. 污水控制 D. 易燃易爆物控制
场景(二)某建筑工程，南北朝向，桩基采用锤击法施工，基础底板长×宽×厚为40m×20m×1.1m，不设后浇带和变形缝，该建筑为钢筋混凝土框架结构，普通混凝土小型空心砌块填充墙作围护结构。底板混凝土标号为C35P8，配制底板混凝土采用P.O32.5水泥，浇筑时采用1台混凝土泵从东向西一次连续浇筑完成。 根据场景(二，作答下列题目：
8. 锤击沉桩法施工程序：确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→(B)→锤击沉桩→接桩→再锤击。 A. 送桩 B. 校正 C. 静力压桩 D. 检查验收
9. 国家标准规定，P.O32.5水泥的强度应采用胶砂法测定.该法要求测定试件的(A)天和28天抗压强度和抗折强度。 A.3 B.7 C.14 D.21
10. 本工程基础底板的混凝土浇筑方法是(A)施工方法。 A. 全面分层 B. 分段分层 C. 斜面分层 D. 台阶分层
11. 采用插入式振捣本工程底板混凝土时,其操作应(C)。
A. 慢插慢拔 B. 慢插快拔 C. 快插慢拔 D. 快插快拔
12. 该工程底板的混凝土养护时间最低不少于(B)天。 A.7 B.14 C.21 D.28
13. 本工程主梁、次梁、板的钢筋位置顺序是(D)。 A. 主梁筋在上，次梁筋居中，板筋在下 B. 主梁筋居中，次梁筋在下，板筋在上 C. 主梁筋在下，次梁筋在上，板筋居中 D. 主梁筋在下，次梁筋居中，板筋在上 14. 普通混凝土小型空心砌块的施工要求是(A)。 A. 必须与砖砌体施工一样设立皮数杆、拉水准线 B. 小砌块施工应错孔对缝搭砌 C. 灰缝可以有透明缝
D. 小砌块临时间断处应砌成直槎
15. 本工程普通混凝土小型空心砌块龄期至少(D)天的才可施工。 A.7 B.14 C.21
D.28
场景(三)某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。总包施工单位提交了工程质量保修书。在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，冬季供暖时发生了跑水事故。医院在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。地埋采暖管修复后，各方因维修费用的承担发生争议。 根据场景(三)，作答下列题目： 16. 本案工程保修期的起算时间为(B)。 A.5月1日 B.5月10日 C.5月20日 D.5月24日
17. 本案总包施工单位应在(A)向建设单位提交质量保修书。 A.5月1日 B.5月10日 C.5月20日 D. 5月24日
18. 在正常使用下，供热系统最低保修期限为(C)。 A.1年 B.2年 C.2个采暖期 D.5年
19. 本案跑水事故发生后，总包施工单位接到保修通知后，正确的做法是(D)。 A. 应在保修书约定的时间内予以维修 B. 不予维修
C. 立即到达现场抢修 D. 让医院通知家装队维修
20. 本案跑水事件维修完成后，应当由(B)组织验收。 A. 总包施工单位 B. 医院 C. 监理单位 D. 家装队
场景(五)某高层办公楼进行装修改造，主要施工项目有：吊顶、地面(石材、地砖、木地板)、门窗安装、墙面为墙纸、乳胶漆;卫生间墙面为瓷砖，外立面采用玻璃幕墙及干挂石材，大厅中空高度为12米，回廊采用玻璃护栏，门窗工程、吊顶工程、细部工程等采用人造木板和饰面人造木板。
合同要求：质量符合国家验收标准。
施工已进入木装修、石材铺贴阶段。施工过程中，质检人员发现存在以下质量问题： (1) 在不同材料基体交接处墙面抹灰产生了开裂现象。 (2) 发现将吊灯直接安装在吊顶龙骨上。
(3) 卫生间墙面瓷砖铺贴不够美观、非整砖铺贴不合要求。 根据场景(五)，作答下列题目：
31. 墙面砖粘贴每面墙不宜有两列以上非整砖，非整砖宽度一般不宜小于整砖的(A)。 A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.3/4
32. 本工程中,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强措施时,加强网与各基体的搭接宽度最小不应小于(B)mm。 A.50
B.100 C.150 D. 200
33. 根据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)，吊顶安装时，自重大于(B)kg的吊灯严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设后置埋件。 A.2 B.3 C.4 D.5
34. 本建筑的公共疏散门应为(A)。 A. 防火门 B. 侧拉门 C. 吊门 D. 转门
35. 本工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是(C)。 A.人造石 B.抛光砖 C.天然石材 D.陶瓷锦砖
36. 实木复合地板或中密度(强化)复合地板面层铺设方法错误的是(D)。 A. 实铺 B. 空铺 C. 粘贴
D. 机械固定
37. 根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)，本工程室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人选木板面积大于(D)m2时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验。 A.200 B.300 C.400 D.500
38. 本工程大厅护栏一侧距楼地面的高度为5米及以上，应使用不小于12厚的(B)mm玻璃。 A.钢化 B.钢化夹层 C.中空 D.夹丝
39. 建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行(D)试验。 A. 极限抗弯 B. 极限抗压 C. 极限抗剪 D. 极限拉拔
40. 干压陶瓷砖按材质分为5类，其吸水率在3%~6%范围的是(D)。 A. 瓷质砖 B. 炻瓷砖 C. 炻质砖 D. 细炻砖
二、 多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
场景(六)某公共建筑，主楼采用钢筋混凝土结构，辅楼采用钢结构。项目经理进场后，立即组织临建搭设。土方施工中加强了质量控制。地质报告显示地下水水位高于槽底标高。 根据场景(六)，作答下列题目： 41. 钢筋混凝土结构的优点是(AD)。
A.钢筋 和混凝土两种材料的强度都能充分利用 B.拆修方便 C.抗裂性能好
D.可模性好，适用面广 E.模板用料少，费工少
42. 为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查(ABC)。
A.基坑平面位置 B.水平标高 C.边坡坡度 D. 挖土机械 E.土的含水量
43. 本工程基坑验槽时，(ABCD)单位有关人员必须参加验收。 A.勘察 B.监理 C.施工总包 D.降水分包 E.支护分包
44. 施工中用于测量两点间水平夹角的常用仪器有(BD)。 A. 水准仪 B. 经纬仪 C. 测距仪 D. 全站仪 E. 铅垂仪
45. 钢结构的连接方法有(ABCD)。 A.焊接 B.普通螺栓连接 C.高强螺栓连接 D.铆接 E.绑扎连接
场景(七)某建筑公司中标了一个房建工程，该工程地上三层，地下一层，现浇混凝土框架结构，自拌C30混凝土，内隔墙采用加气混凝土砌块，双坡屋面，防水材料为3厚SBS防水卷材，外墙为玻璃幕墙。生产技术科编制了安全专项施工方案和环境保护方案。一层混凝土浇捣时，项目部针对现场自拌混凝土容易出现强度等级不够的质量通病，制定了有效的防治措施。一层楼板混凝土浇筑完毕后，质检人员发现木工班组不按规定拆模。 根据场景(七)，作答下列题目：
46. 该工程屋面的卷材防水的基层应做成圆弧的有(ACE)。 A. 檐口 B. 前坡面 C. 屋脊 D. 后坡面 E. 烟囱
47. 针对现场自拌混凝土容易出现强度等级偏低，不符合设计要求的质量通病，项目部制定了下列防治措施，正确的有(ACD)。
A.拌制混凝土所用水泥、粗(细)骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定
B.混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为：水—水泥-细骨料-粗骨料，并严格控制搅拌时间
C.混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行 D.控制好混凝土的浇筑振捣质量 E.周转模板不清理
48. 该单位工程的临时供电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合(BDE)的规定。 A.采用二级配电系统 B.采用三级配电系统 C.采用一级漏电保护系统 D.采用二级漏电保护系统 E.采用TN-S接零保护系统
49. 混凝土结构施工后模板拆除时，以下说法正确的有(BCDE)。 A. 底模及其支架拆除时间根据周转材料租期需要确定，无需考虑影响 B. 侧模及其支架拆除时的混凝土强度应能保证其表面棱角不受损伤 C. 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行 D. 模板拆除时，不应对楼面形成冲击荷载 E. 拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运
50. 根据职业健康安全管理要求，下列要求正确的是(ACDE)。
A. 不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业 B. 安排劳动者从事其所禁忌的作业
C. 不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业
D. 不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业 E. 应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期卫生培训 三、 案例分析题(共3题，每题20分) 案例一
背景资料：某开发公司(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程施工承包合同，合同总价为800万元，工期为4个月。承包合同规定：(1)主要材料及构配件金额占合同总价的%;(2)预付备料款额度为合同总价的士%，工程预付款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款备料款时起扣，每月以抵充工程款的方式连续收回;(3)工程保修金为合同总价的3%，甲方从乙方每月的工程款中按3%的比例扣留;(4)除设计变更和其它不可抗力因素外，合同总价不作调整。乙方每月实际完成并签证确认的工程量见下表： 某工程各月实际完成产值(单位：万元)
月份 完成产值 3 150 4 200 5 250 6 200 项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排：
(1) 按照文明施工检查的项目，在已经完成了现场围挡、封闭管理、材料堆放、现场防火、施工现场标牌的基础上，对其他未完成的项目要求忙完善。 (2) 因临时建筑不足，安排部分工人住在已建成的该工程地下室内。 (3) 为加快施工进度，每天要施工到晚上12点。 问题：
1. 本例的工程预付备料款是多少?
2. 工程预付备料款的起扣点是多少?从几月份起扣?
3. 市区主要路段的工地现场围挡设置高度应是多高?未完成的文明施工检查项目还有哪些?
4. 项目经理部对工人的住宿安排和工作时间安排合理吗?请说明理由。 5. 保修期满甲方应返回乙方的保修金是多少?
答案：
1. 工程预付备料款为：800×20%=160万元
2. 工程预付备料款的起扣点为：800-160/65%=553.85万元
3～5月累计完成：150+200+250=600万元>553.85万元，因此从五月份开始起扣. 3. (1)市区主要路段的工地现场围挡设置高度不得低于2.5m.
(2)未完成的文明施工检查项目有：施工场地、现场住宿、治安综合治理、生活设施、保健急救、社区服务。
4.(1)将部分工人的住宿安排在该工程地下室是不合理的。因为在建工程不能兼作住宿。 (2)工作时间安排不合理，因为超过22时即为夜间施工，会造成扰民现象。 5.保修期满，甲方应返还给乙方的质量保修金为：800×3%=24万元。 案例二
背景资料：某写字楼工程，地下1层，地上15层，框架剪力墙结构。首层中厅高12米，施工单位的项目部编制的模板支架施工方案是满堂扣件式钢管脚手架，方案由项目部技术负责人审批后实施。施工中，某工人在中厅高空搭设脚手架时随手将扳白手放在脚手架上，脚手架受振动后扳手从上面滑落，顺着楼板预留洞口(平面尺寸0.25m×0.50m)砸到在地下室施工的王姓工人头部。由于王姓工人认为在室内的楼板下作业没有危险，故没有戴安全帽，被砸成重伤。 问题：
1. 说明该起安全事故的直接原因与间接原因。 2. 写出该模板支架施工方案正确的审批程序。 3. 扳手放在脚手架上是否正确?说明理由。
4. 何谓“三宝”和“四口”?本例的预留洞口应如何防护? 答案：
1. 直接原因与间接原因包括：该工人违规操作，预留洞口未防护，王姓工人未戴安全帽，现场安全管理不到位，安全意识淡薄。
2. 该施工方案应先由施工的技术负责人审批，该模板支架高度超过8米还应组织专家组审查论证通过，再报监理审批同意。
3. 工具不能随意放在脚手架上，工具暂时不用应放在工具袋内。
4. “三宝”是指安全帽、安全网、安全带。“四口”是指预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口。
楼板面等处边长为25cm~50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住洞口，盖板必须能保持四周搁置均衡、固定牢靠，盖板应防止挪动移位。 案例三
某施工单位与业主签订了某综合楼工程施工合同。经过监理方审核批准的施工进度网络图如下图所示(时间单位：月)，假定各项工作均匀施工。
在施工中发生了如下事件：
事件一：因施工单位租赁的挖土机大修，晚开工2天。
事件二：基坑开挖后，因发现了软土层，施工单位接到了监理工程师停工的指令，拖延工期10天。
事件三：在主体结构施工中，因连续罕见特大暴雨，被迫停工3天。 问题：
1. 分别指出图中的关键工作及关键线路。 2. 求出总工期是多少个月?
3. 施工单位对上述哪些事件向业主要求工期索赔成立，哪些不成立?并说明理由。 4. 施工单位决定采用工期-成本调整法进行工期压缩调整，请问工期-成本调整法的调整原则是什么? 答案：
1.(1)该网络计划的关键工作有：A、C、G、I、K和B、D、G、I、K
(2)该网络计划的关键路线为：①→②→④→⑤→⑧→⑨→⑩和①→③→⑤→⑧→⑨→⑩
2.总工期为：3+4+5+4+1=17月
3.事件一工期索赔不成立，因为此事件为施工单位责任。事件二工期索赔成立，因为此事件为非施工单位责任。事件三工期索赔成立，因为此事件属不可抗力。
4.调整是：调整对象必须是关键工作;该工作必须具有压缩时间，调整该工作的赶工费是最低的。
2008年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题
一、 单项选择题(共40题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意)
场景(一)
某幼儿园教学楼为3层混合结构，基础采用M5水泥砂浆砌筑，主体结构用M5水泥石灰混合砂浆砌筑；2层有一外阳台，采用悬挑梁加端头梁结构。悬挑梁外挑长度为2．4m，阳台栏板高度为l．1m。为了增加幼儿的活动空间，幼儿园在阳台增铺花岗石地面，厚度为l00 mm，将阳台改为幼儿室外活动场地。另外有一广告公司与幼儿园协商后，在阳台端头梁栏板上加挂了一个灯箱广告牌，但经设计院验算，悬挑梁受力已接近设计荷载，要求将广告牌立即拆除。 根据场景(一)。回答下列问题。
1．本工程主体结构所用的水泥石灰混合砂浆与基础所用的水泥砂浆相比，其( )显著提高。
A．吸湿性 B．耐水性 C．耐久性 D．和易性
2．按荷载随时间的变异分类，在阳台上增铺花岗石地面，导致荷载增力Il，对端头梁来说是增加( )。 A．永久荷载 B．可变荷载 C．间接荷载 D．偶然荷载
3．阳台改为幼儿室外活动场地，栏板的高度应至少增加( )m。 A．O．05 B．0．10 C．0．20
D．0．30
4．拆除广告牌，是为了悬挑梁能够满足( )要求。 A．适用性 B．安全性 C．耐疲劳性 D．耐久性
5．在阳台端头梁栏板上加挂灯箱广告牌会增加悬挑梁的( )。 A．扭矩和拉力 B．弯矩和剪力 C．扭矩和剪力 D．扭矩和弯矩
8．根据本工程混凝土强度等级的要求，主体/来源考试大/混凝土的( )应大于或等于30 MPa，且小于35MPa。 A．立方体抗压强度 B．轴心抗压强度
C．立方体抗压强度标准值 D．轴心抗压强度标准值
9．空心砖砌筑时，操作人员反映砂浆过于干稠不好操作，项目技术人员提出的技术措施中正确的是( )。
A．适当加大砂浆稠度，新拌砂浆保证在3h内用完 B．适当减小砂浆稠度，新拌砂浆保证在2h内用完 C．适当加大砂浆稠度，新拌砂浆保证在2h内用完 D．适当减小砂浆稠度，新拌砂浆保证在3h内用完
10．内部各层营业空间的墙、柱面若采用木质材料装饰，则现场阻燃处理后的木质材料
每种应取( )m2检验燃烧性能。 A．2 C．4 C．8 D．12
场景(三)
某施工单位承接了北方严寒地区一幢钢筋混凝土建筑工程的施工任务。该工程基础埋深一6．5m，当地枯水期地下水位一7．5 m，丰水期地下水位-5．5 m。施工过程中，施工单位进场的一批水泥经检验其初凝时间不符合要求，另外由于工期要求很紧，施工单位不得不在冬期进行施工，直至12月30日结构封顶，而当地Il、12月的日最高气温只有一3℃。在现场检查时发现，部分部位的安全网搭设不符合规范要求，但未造成安全事故。当地建设主管部门要求施工单位停工整顿，施工单位认为主管部门的处罚过于严厉。 根据场景(三)，回答下列问题。
11．本工程基础混凝土应优先选用强度等级≧42．5的( )。 A．矿渣硅酸盐水泥 B．火山灰硅酸盐水泥 C．粉煤灰硅酸盐水泥 D．普通硅酸盐水泥
12．本工程在I1月、l2月施工时，不宜使用的外加剂是( )。 A．引气剂 B．缓凝剂 C．早强剂 D．减水剂
13．本工程施工过程中，初凝时间不符合要求的水泥需( )。 A．作废品处理 B．重新检测 C．降级使用
D．用在非承重部位
14．本工程在风荷载作用下，为了防止出现过大的水平移位，需要建筑物具有较大的( )。 A．侧向刚度 B．垂直刚度 C．侧向强度 D．垂直强度
15．施工单位对建设主管部门的处罚决定不服，可以在接到处罚通知之l3起( )日内，向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议。 A．15 B．20 C，25 D．30 场景(四)
某宾馆地下1层，地上10层，框架剪力墙结构。空间功能划分为：地下室为健身房、洗浴中心；首层为大堂、商务中心、购物中心；2层至3层为餐饮，4层至l0层为客房。 部分装修项目如下：
(1)健身房要求顶棚吊顶，并应满足防火要求。 (2)餐饮包房墙面要求采用难燃墙布软包。
(3)客房卫生间内设无框玻璃隔断，满足安全、美观功能要求。
(4)客房内墙涂料要求无毒、环保；外观细腻；色泽鲜明、质感好、耐洗刷的乳液型涂料。 (5)饮用热水管要求采用无毒、无害、不生锈i有高度的耐酸性和耐氯化物性；耐热性能好；适合采用热熔连接方式的管道。 根据场景(四)，回答下列问题。
16．可用于建身房吊顶的装饰材料是( )。 A．矿棉装饰吸声板 B．岩棉装饰吸声板 C．石膏板
D．纤维石膏板
17．餐厅墙面采用的难燃墙布，其( )不应大于0．12mg／m3。 A．苯含量 B．VOCs含量 C．二甲苯含量
D．游离甲醛释放量
18．客房卫生阅玻璃隔断，应选用的玻璃品种是( )。 A．净片玻璃 B．半钢化玻璃 C．夹丝玻璃 D．钢化玻璃
19．满足客房墙面涂饰要求的内墙涂料是( )。 A．聚乙烯醇水玻璃涂料 B．丙烯酸酯乳胶漆 C．聚乙烯醇缩甲醛涂料 D．聚氨酯涂料
20．本工程的饮用热水管道应选用( )。 A．无规共聚聚丙烯管(PP-R管) B．硬聚氯乙烯管(PVC-U管) c．氯化聚氯乙烯管(PVC-C管) D．铝塑复合管
场景(五)
23．按有关规定，本工程屋面防水使用年限为( )年。 A．5 B．10 C．15 D．25
24．本工程室内防水施工基底清理后的工艺流程是( )。 A．结合层→细部附加层→防水层→蓄水试验 B．结合层→蓄水试验→细部附加层_→防水层 C．细部附加层_→结合层→防水层→蓄水试验 D．结合层_细部附加层→蓄水试验 →防水层 25．室内防水地面蓄水检验，下列表述正确的是( )。
A．蓄水深度应高出地面最高点20～30mm，24h内无法渗漏为合格 B．蓄水深度应高出地面最高点20-30 mm，48 h内无法渗漏为合格 C．蓄水深度应高出地面最高点40-50 inm，24 h内无法渗漏为合格 D．蓄水深度应高出地面最高点40～50 mm，48 h内无法渗漏为合格 场景(六)
某施工单位承担一项大跨度工业厂房的施工任务。基础大体积混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制。施工方案采用全面分层法，混凝土浇筑完成后14 h，覆盖草袋并开始浇水，浇水养护时问为7 d。浇筑过程中采取了一系列防止裂缝的控制措施。 根据场景(六)，回答下列问题。
26．影响混凝土强度的因素主要有原材料和生产工艺方面的因素，属于原材料因素的是( )。 A．龄期 B．养护温度 C．水泥强度与水灰比
D．养护湿度
27．为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，本工程大体积混凝土浇筑完成后应在( )h以内覆盖并浇水。 A．7 B．10 C．12 D．14
28．本基础工程混凝土养护时间不得少于( )d。 A．7 B．24 C．21 D．28
29．混凝土耐久性包括混凝土的( )。 A．碳化 B．温度变形 C．抗拉强度 D．流动性
30．属于调节混凝土硬化性能的外加剂是( )。 A．减水剂 B．早强剂 C．引气剂 D．着色剂
场景(七)
某别墅室内精装修工程，客厅平面尺寸为9m×12m，吊顶为轻钢龙骨石膏板；装饰设 计未注明吊顶起拱高度、主龙骨和吊杆固定的安装问距。
在施工中，对不同材料基体交接处表面抹灰采用加强网防止开裂；饰面板(砖)采用湿作业法施工。
工程完工后．依据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327--2001)和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325--2001)进行了验收。 根据场景(七)，回答下列问题。
31．客厅吊顶工程安装主龙骨时，应按( )mm起拱。 A．9～27 B．12～36 C．18．42 D．24～48
32．本工程轻钢龙骨主龙骨的安装间距宜为( )mm。 A．1 000 B．1 300 C．1 500 D．1 800
33．本工程防止开裂的加强网与各基体的搭接宽度，最小不应小于( )mm。 A．50
B．100 C．150 D．200
34．饰面板(砖)采用湿作业法施工时，应进行防碱背涂处理的是( )。 A．人造石材 B．抛光砖 C．天然石材 D．陶瓷锦砖
35．本工程墙、地饰面使用天然花岗岩石材或瓷质砖的面积大于( )m2时，应对不同产品、 不同批次材料分别进行放射性指标复验。 A．100 B．150 C．200 D．300 场景(八)
某高层综合楼外墙幕墙工程，主楼采用铝合金隐框玻璃幕墙，玻璃为6Low-E+12A+6中空玻璃，裙楼为l2 mm厚单片全玻幕墙，在现场打注硅酮结构胶。入口大厅的点支承玻璃幕墙采用钢管焊接结构，主体结构施工中已埋设了预埋件，幕墙施工时，发现部分预埋件漏埋。经设计单位同意，采用后置埋件替代。在施工中，监理工程师检查发现： (1)中空玻璃密封胶品种不符合要求； (2)点支承玻璃幕墙支承结构焊缝有裂缝； (3)防雷连接不符合规范要求。 根据场景(八)，回答下列问题。
36．本工程隐框玻璃幕墙用的中空玻璃第一道和第二道密封胶应分别采用( )。 A．丁基热熔密封胶，聚硫密封胶 B．丁基热熔密封胶，硅酮结构密封胶 C．聚硫密封胶，硅酮耐厚密封胶 D.聚硫密封胶，定级热熔密封胶
37．对本工程的后置埋件，应进行现场( )试验。 A．拉拔 B．剥离
C．胶杯(拉断) D．抗剪
38．允许在现场打注硅酮结构密封胶的是( )幕墙。 A．隐框玻璃 B．半隐框玻璃 C．全玻 D．石材
39．幕墙钢结构的焊缝裂缝产生的主要原因是( )。 A．焊接内应力过大 B．焊条药皮损坏 C．焊接电流太小 D．母材有油污
40．幕墙防雷构造要求正确的是( )。
A．每根铝合金立柱上柱与下柱连接处都应该进行防雷连通
B．铝合金立柱上柱与下柱连接处在不大于10m范围内，宜有一根立柱进行防雷连通 C．有镀膜层的铝型材，在进行防雷连接处，不得除去其镀膜层 D．幕墙的金属框架不应与主体结构的防雷体系连接
二、 多项选择题，(共10题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，
至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 场景(九)
某建筑工程采用钢筋混凝土框架剪力墙结构，基础底板厚度为1．1 m，属大体积混凝土构件。层高变化大，钢筋型号规格较一般工程多。屋面防水为SBS卷材防水。公司项目管理部门在过程检查中发现： (1)T程公示牌有不应公示的内容；
(2)安全技术交底中，交底人对\"三宝\"不明确； (3)钢筋加工尺寸不准确； (4)底板混凝土局部出现裂缝；
(5)屋面防水层局部起鼓，直径50～250ram，但没有出现成片串连现象。 根据场景(九)，回答下列问题。
41．施工单位在现场入口处醒目位置设置的公示牌内容符合要求的有( )。 A．工程概况 B．施工平面图
C．项目部组织机构图 D．施工二合同解读
E．项目成本及现金流预控计划
42．施工安全管理中属于\"三宝\"的有( )。 A．安全绳 B．安全网 C．安全带 D．安全帽
E．安全宣传标语
43．底板混凝土裂缝控制措施正确的有( )。
A．在保证混凝土设计强度等级的前提下适当降低水灰比，减少水泥用量 B．及时对混凝土覆盖保温保湿材料 C．控制混凝土内外温差 D．提高混凝土坍落度
E．进行二次抹面工作，减少表面收缩裂缝
44．本工程钢筋加工中出现钢筋长度和弯曲角度不符合图纸要求的现象，其原因有( )。 A．下料不准确
B．角度控制没有采取保证措施 C．用手工弯曲时，扳距选择不当 D．钢筋进场后未进行复试
E．所使用的钢筋型号、规格过多
45．本工程屋面卷材起鼓的质量问题，正确的处理方法有( )。 A．防水层全部铲除清理后，重新铺设 B．在现有防水层上铺一层新卷材
C．直径在100mm以下的鼓泡可用抽气灌胶法处理
D．直径在100mm以上的鼓泡，可用刀按斜十字形割开，放气，清水：在卷材下新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm)
E．分片铺贴,处理顺序按屋面流水方向先上再左然后下
场景(十)
发包方与建筑公司签定了某项目的建筑工程施工合同．该项目A栋为综合办公楼，B栋为餐厅。建筑物填充墙采用混凝土小型砌块砌筑；内部墙、柱面采用木质材料；餐厅同时装有火灾自动报警装置和自动灭火系统。经发包方同意后，建筑公司将基坑开挖工程进行了分包。分包单位为了尽早将基坑开挖完毕，昼夜赶工连续作业，严重地影响了附近居民的生活。 根据场景(十)，回答下列问题。
46．根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB 50354--2005)要求。对该建筑物内部的墙、柱面木质材料，在施工中应检查材料的( )。 A．燃烧性能等级的施工要求
B．燃烧性能的进场验收记录和抽样检验报告 C．燃烧性能型式检验报告 D．现场隐蔽工程记录
E．现场阻燃处理的施工记录
47．本工程餐厅墙面装修可选用韵装修材料有( )。 A．多彩涂料
B．彩色阻燃人造板 C．大理石
D．聚酯装饰板 E．复塑装饰极
48．对本工程施工现场管理责任认识正确的有( )。 A．总包单位负责施工现场的统一管理
B．分包单位在其分包范围内自我负责施工现场管理
C．项目负责人全面负责施工过程中的现场管理，建立施工现场管理责任制
D．总包单位受建设单位的委托，负责协调该现场由建设单位直接发包的其他单位的施工现场管理
某施工单位以3260万元中标后，与发包方按招标文件和中标人的投标文件签定了合同。合同中还写明：发包方在应付款中扣留合同额5％，即163万元作为质量履约保证金，若工程达不到国家质量验收标准，该质量履约保证金不再返还；逾期竣工违约金每天l万元；暂估价设备经发承包双方认质认价后，由承包人采购。 合同履行过程中发生了如下事件。 事件一：主体结构施工过程中发生了多次设计变更，承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元，但发包方不同意该设计变更增加费。
事件二：中央空调设备经比选后，承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签定了80万元采购合同。在竣工结算时，承包方按投标报价l20万元编制结算书，而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件三：办公楼工程实际竣工验收不合格，但未获得优质工程奖，发包方要求没收l63万元质．量保证金，承包人表示反对。
事件四：办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天，发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的，工期应顺延，拒绝支付违约金。
问题：
1．发包人不同意支付因设计变更而实际增加的费用70万元是否合理?说明理由。
2．中央空调没备在结算时应以投标价l20万元，还是以实际采购价80万元为准?说明理由。 3．发包人以工程未获省优丁程奖为由没收l63万元质量履约保证金是否合理?说明理由。 4．承包人拒绝承担逾期竣工违约责任的观点是否成立?说明理由。 背景资料(三)
某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务，层高3．3 m，其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第l8层、填充墙施工至第8层时，该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下。 (1)现场安全标志设置部位有：现场出入口、办公室门口、安全通道l51、施工电梯吊笼内； (2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾；
(3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业，动火证是由电焊班组申请，项目责任工程师审批；
(4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝；
(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时，打凿砖墙导致墙体开裂。 问题：
1．指出施工现场安全标志设置部位中的不妥之处。 2．对施工现场有毒有害的废弃物应如何处置?
3．本案例，中电焊作业属几级动火作业?指出办理动火证的不妥之处，写出正确做法。 4．分析墙体出现水平裂缝的原因并提出防治措施。
5．针对打凿引起的墙体开裂事件，项目经理部应采取哪些纠正和预防措施?
2008年真题参考答案
二、多项选择题
41．ABC； 42．BCD； 43．ABCE； 44．ABC； 45．CD； 46．BCDE；47．ABCE；48．ABCD； 49．BC； 50．ABE； 三、案例分析题(共3题，每题20分) 背景材料(一) 答：
1．关键线路为：①→②→③→⑤→⑧→⑨关键工作为：A、D、E、H、L、 2．事件一：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。
事件二：施工单位可提出工期索赔要求，因为该工作在关键线路上，影响总工期，且属建设单位责任。
事件三：施工单位不可提出工期索赔要求，因为该工作不影响总工期。 事件四：施工单位不可提出工期索赔要求，因是施工单位自身责任造成的。 3．关键线路没有发生改变。
4．可顺延工期l个月。实际工期是21个月。 背景材料(二) 答：
1．合理。按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一1999-0201)承包方应在收到设计变更后14天内提出变更报价。本案是在主体结构施工中发生的设计变更，但承包人却是在竣工结算时才提出报价，已超过了合同约定的提出报价时间，发包人可按合同约定视为承包人同意设计变更但不涉及合同价款调整，因此发包有权拒绝承包人的70万元设计变更报价。 2．应按实际采购价80万元来结算中央空调设备价款。因为设标书中的设备报价l20万元是暂估价，不能做为合同风险范围内的报价，而80万元才是双方最终确认的设备价款。 3．不合理。合同中关于5％即l63万元质量履约保证金的条款是针对工程质量是否达到国家工程质量验收标准而设置的，本案工程已达到合同约定的合格标准。所以发包方没收163万元质量履约保证金没有依据。
4．不能成立。本案中承包人未在约定时限内提出顺延或增加工期的要求，所以工期不能顺延，承包人应承担逾期竣工l0天的违约金10万元。 背景材料(三) 答：
1．安全标志设置部位中不妥之处有：办公室门口，施工电梯吊笼内。 2．对有毒有害的废弃物应分类送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。 3．(1)电焊作业属于二级动火作业。
(2)不妥之处：动火证由电焊班组申请，由项目责任工程师审批。
(3)正确做法：二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请 表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准。 4．原因分析
(1)砖墙砌筑时一次到顶； (2)砌筑砂浆饱满度不够； (3)砂浆质量不符合要求； (4)砌筑方法不当。 防治措施
(1)墙体砌至接近梁底时应留一定空隙，待全部砌完并至少隔7天(或静置)后，再补砌挤紧； (2)提高砌筑砂浆的饱满度； (3)确保砂浆质量符合要求； (4)砌筑方法正确；
(5)轻微裂缝可挂钢丝网或采用膨胀剂填塞； (6)严重裂缝拆除重砌。
5．针对打凿引起的墙体开裂事件，项目经理部应采取的纠正和预防措施： (1)立即停止打凿行为，采取加固或拆除等措施处理开裂墙体； (2)对后置埋件的墙体采取无损或影响不大的措施；
(3)对分包单位及相关人员进行批评、教育，严格实施奖罚制度； (4)加强工序交接检查；
(5)加强作业班组的技术交底和教育工作； (6)尽量采用预制埋件。
2008年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题
一、单项选择题（共60题。每题l分。每题的备选项中，只有1个符合题意） 场景（一）
建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。 建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。 根据场景（一）。回答下列问题。
1．根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（ ）。
A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标
B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标
C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标
D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标
2．招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（ ）。 A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的
3．根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（ ）。 A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标 C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人
4．根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（ ）。 A．建设单位有权要求丙降低报价。
B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标 C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标 D．评标委员会成员中的2／3可以由建设单位代表担任
8．甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（ ）。 A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效
B．吴某酒后失言，不是/考试大二级建造师网/真实意思表示，行为无效 C．吴某的行为后果，其他股东不负责任 D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资
9．从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（ ）。 A．主体变更 B．客体变更 C．内容变更 D．未变更
10．张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（ ）。 A．委托代 B．法定代 C．指定代理
D．表见代理
11．下列关于诉讼时效的表述，正确的是（ ）。
A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权 B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效
C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止 12．甲公司的下列行为中，正确的是（ ）。 A．为其他关系单位代开增值税发票 B．为单位职工代扣代缴个人所得税
C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查 D．将税务登记证借给关系单位
15．该施工现场发生的两起安全事故，应由( )负责上报当地安全生产监管部门。 A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司
16．该施工现场的安全生产责任应由( )负总责。 A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司
17．根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当( )支付。 A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定
18．以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是( )。 A．按工程建设强制性标准实施监理 B．依据法律、法规实施监理 C．审查专项施工方案
D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告
19．在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是( )。 A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识
B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所 C．焊接作业人员必须持证上岗
D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施
20．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，( )不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。
A．建立、健全安全生产责任制
B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用
C．设置安全生产管理机构 D．依法参加工伤保险
21．根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是( )。 A．可以直接抢修
B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修 C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修 D．不可以夜内抢修
22．因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是( )。 A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品 B．不可以安排到仓库中
C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准 D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中 场景(四)
具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。 根据场景(四)，回答下列问题。
23．根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是( )。 A．组织工程竣工验收
B．确保外墙保温材料符合要求 C．不得擅自改变主体结构进行装修 D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标
24．若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款( )左右的比例预留保留金。 A．结算总额5％ B．预算总额5％ C．预算总额10％ D．结算总额10％
25．根据《建设工程质量管理条例》，( )应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。 A．建设单位 B．监理公司 C．施工单位 D．设计单位
26．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是( )。 A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料 C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书
27．建设单位更换保温材料，应当由( )后方可施工。
A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查
B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查 C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查 D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查
28．若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照( )履行。 A．通常标准
B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准
29.施工过程中的质量控制文件应由( )收集和整理后进行立卷归档。 。 A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位
30．该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在( )中。 A．可行性研究报告 B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告
31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，( )无需取样送检，即可用于工程。 A．保温材料 B．供水管主控阀 C．钢筋原材料 D．钢筋垫块
32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是( )。 A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年 C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守 D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定 场景(五)
某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：
根据场景(五)，回答下列问题。
33．因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在( )居住。
A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④
34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在( )区域。 A．作业区① B．作业区② C.办公区④ D．在建生活区⑤
35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是( )。 A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置 B．可以和施工原材料统一存放到仓库中 C．可以直接回填在基坑内 D．应该单独存放并做好标识
36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向( )申报环境噪声污染防治情况。
A．环境保护行政主管部门 B．所在地居民委员会或街道办 C．建设行政主管部门 D．安全生产行政主管部门
37．应在施工现场的( )处设置明显的安全警示标志。 A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口
38．施工现场各区布置的相关说法中不正确的是( )。 A．办公、生活区与作业区应分开设置 B．应当对施工现场设置封闭围挡 C．施工现场应设置消防安全设施
D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性 场景(六)
施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。
根据场景(六)，回答下列问题。
39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由( )承担责任。 A．施工单位 B．水泥厂
C．材料供应商
D．水泥厂与材料供应商共同
40．水泥厂向施工单/考试大二级建造师网/位提出迟延交货的要求，则合同( )。 A．发生变更 B．效力待定
C.无效 D．未发生变更
41．水泥厂转让合同的行为在( )后有效。 A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位 B．水泥厂通知施工单位 C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意
42．根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是( )。 A．转让人与受让人达成合同转让协议 B．原合同有效 C．原合同为单务合同 D．符合法定的程序
43．根据《合同法》的规定，下列/考试大二级建造师网/说法中正确的是，施工单位( )。 A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失 B．无权要求水泥厂继续履行合同
C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失
D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失 场景(七)
2007年9月20 E1，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。 根据场景(七)。回答下列问题。
44．如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为( )合同。 A．无效 B．有效
C．可变更、可撤销 D．效力待定
45．该定金合同的生效日期为( )。 A．9月20日 B．9月28日 C．9月29日 D．9月30日
46．如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由( )。 A．施工单位承担 B．建材商承担
C．施工单位和建材商各承担一半
D．建材商承担3／4，施工单位承担1／4
47．如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以()。 A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为 B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为 C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元 D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元
48．如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位( )。
A．可以同时适用定金与违约金的约定 B．只可选择适用其中一项约定 C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定 场景(八)
甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。 根据场景(八)，回答下列问题。 49．甲与乙签订的有效合同属于( )。 A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同 D．无名合同
50．依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是( ) A．甲 B．乙 C．丙 D．丁
51．该保证合同主体是( )。 A．甲与乙 B．甲与丙 C．乙与丁 D．乙与丙、
52．下列不属于保证合同的内容是( )。 A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围 D．被保证人的其他债权
53．若两年/考试大二级建造师网/后甲仍不能还款，则该还款义务由( )承担。 A．甲 B．乙
C．丙 D．丁
54．按照担保法的规定，属于保证担保方式的是( )。 A．定金保证 B．一般保证 C．抵押保证 D．留置保证 场景(九)
甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。 根据场景(九)，回答下列问题。
55．针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由( )承担。 ． A．甲 B．乙 C．甲乙双方 D．仲裁庭
56．仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是( )。 A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请 B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院 C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院 D．仲裁机构采取必要的证据保全措施
57．仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按( )意见作出。 A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任 C．张某 D．王某、李某
58．该纠纷经仲裁后，裁决书( )发生法律效力。 A．自作出之日
B．经上级仲裁机构审查批准后 C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时
59．如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向( )申请撤销裁决。 A．仲裁庭
B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院
60．如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以( )。 A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行
C．向公安部门申请强制执行 D．再申请仲裁
二、多项选择题(共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分。 场景(十)
甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利
根据场景(十)，回答下列问题。
61．下列关于施工许可证申请的表述正确的有（ ） A．施工许可证应由乙施工单位申请领取 B．申请用地已办理建设工程规划许可证 C．改建设计图已按规定进行了审查 D．到位资金不得少于工程价款的50％
E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核 A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 62．下列关于工程包发、承包的表述正确的有（ ）。 A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任 B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包 C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约 D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包
E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款 63．乙施工单位的企业资质可能是( )。 A．特级 B．一般 C．二级 D．三级
64．目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括( )。 A．注册土木(岩土)工程师 B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师
65．丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括( )。 A．进度控制 D．质量控制 C．成本控制 D．合同管理
场景(十一)
某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。 根据场景(十一)。回答下列问题。 66．对该设备损失承担责任的有( )。 A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公司 E．消防验收机构
67．下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有( )。 A．对该办公楼的施工质量负责 B．建立、健全施工质量管理制度 C．做好隐蔽工程的质量检查和记录
D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检 E．审查乙公司的质量管理体系
68．以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有( )。
A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样 B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品
D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品 E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件 69．电信公司的安全责任包括( )。 A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施
C．提供舡现场及地下工程的有关资料
D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期
E．自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案 70．以下安全责任中，( )属于施工单位的责任。 A．配备专职安全员
B．编制工程施工安全技术措施 c．审查乙公司编制的安全措施
D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品
E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训 71．对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有( )。 A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准 B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准
C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准 D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求 E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求 72．下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有( )。
A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交 B．应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交 C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档
D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交 E．工程档案一般不少于二套，一套(原件)由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆(室) 场景(十二)
电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。 设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。
根据场景(十二)，回答下列问题。
73．设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括( )。 A．建设单位与设计单位书面的定金担保 B．设计院将定金支付给建设单位 C．建设单位将定金支付给设计院
D．建设单位将设计依据材料移交给设计院 E．设计院乙开始设计工作
74．依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括( )。 A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算 C．合同工期
D．工程保险的投保责任 E．解决合同纠纷的方式
75．施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括( )。
A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付
B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷
C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付
D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付
E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力
76．按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括( )。
A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担 B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担
C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担
D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担 77．如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则( )。 A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效 C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效 D．合同全部条款无效
E．合同中独立存在的解决争议条款有效 场景(十三)
施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。 根据场景(十三)，回答下列问题。
78．下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括( )。 A．民间调解 B．行政调解 C．仲裁 D．诉讼 E．协商
79．如果建设单位选择诉/考试大二级建造师网/讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括( )。
A．原告的姓名、住所 B．被告的姓名、住所 C．诉讼请求
D．代理律师的基本情况 E．诉讼事实及理由
80．施工单位/考试大二级建造师网/若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括( )。 A．鉴定程序严重违法
B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格 C．鉴定结论明显依据不足 D．经过质证不能作为证据使用
E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
2009年二级建造师《机电工程》真题及答案
2009年二级建造师《市政公用工程》真题及答案
2009年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容