桥梁施工合同范文

桥梁施工合同

甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

为促进乡域经济开展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和老实信用的原那么，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程概况

1、工程名称：XXXXXXX公路桥建立工程。 2、建立地点：XXXXX村XXXX。 二、承包方式及结算方式

1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包平安的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购置，甲方负责监视材料质量。

2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工程启动资金XXXX万元）。 三、双方责任 （一）甲方

1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监视及工程验收。

2、按协定及时支付工程款项。 （二）乙方

1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计标准和水利工程验收标准组织施工。

2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工平安自行负责。

3、工程所需材料由乙方按有关平安与质量管理规定自行采购、加工和管理。

四、施工内容及要求

1、修建长XXXX米，宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。 2、桥梁根底采用地下连续墙根底，下挖深度不得少于XXXX,根底见岩石。根底采用片石混凝土构造，片石石料不得含有阻碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。 3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。

五、工程期限

1、本工程从**年**月**日开工，**年**月**日前完工。 2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。

六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方： **年 月 日

甲方：郑州市东四环南延线大桥工程经理部 乙方：

为确保工程施工的顺利进展，加快施工进度，确保工程质量，本着自愿互利的原那么，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商，在履行甲方与业主签订的施工总承包合同的前提下，签订本工程施工承包合同，以兹共同遵守。

第一条工程工程

一、工程名称：郑州市东四环南延线大桥 二、工作范围： 二、工作内容

施工前的各项工作准备（施工人员及施工各项小型机械设备的进场）；桥台承台、桥墩承台、桥台肋板及台身、桥墩墩身、临时支承柱，支座安装、防震设施、预埋件、现浇连续箱梁、桥面铺装，防撞护栏、桥面排水设施等桥梁施工内容。 第二条 承包方式

一、本工程实行单价承包，为单包工形式，各工程承包价包括为实施和完成合同工程施工所需的人工费、小型耗材费、小型机械费等。

二、承包价明细详见附件1《桥梁工程量清单》。

三、工程数量：以甲方、监理、设计及业主共同确认的有效计量支付数量为准。

第三条：工程质保金及履约保证金

乙方进场后需向甲方现金或转帐形式交付15万工程质保金及履约保证金。待工程完工后返还给乙方。 第四条：工程预付款 本工程无预付款。 第五条：工程期限

合同有效期：从合同签订之日起至最终结算办理完成止。 合同工期：自甲方通知开工起12个月内，且必须满足业主和甲方规定的节点工期目标要求。 第六条；工程进度

一、乙方必须按照甲方的施工组织设计方案积极组织本工程的施工，并保证在合同期内保质保量完成任务。乙方在施工过程中必须承受甲方或业主、监理工程师提出的方案安排，服从统一调度。 二、乙方在没有受到外界因素干扰的情况下必须按照甲方及监理、业主下达的月进度方案保质保量完成当月施工任务，假设乙方未能按照甲方及监理、业主下达的月进度方案完成当月施工任务，甲方有权按工程滞后程度扣除乙方费用外，还应承担由此原因造成的监理、业主对甲方进展的罚（扣）款。

三、在施工过程中假设发现乙方在限期内无力完成任务或达不到月均衡生产能力，或存在质量问题及内部管理问题，如是乙方责任，甲方有权分割合同工程量或终止合同，假设终止合同，那么勒令限期退场，对由此造成的一切损失，均由乙方全部承担。 四、因设计变更、征地拆迁、管线迁移、地方百姓阻工、无可抗拒的天气等原因导致的停工，工期可适当顺延。停工期间乙方机械设备、人员误工等损失费用经双方协商给乙方适当补偿。 五、如乙方中途退场或严重违约中止合同的，甲方有权没收履约保证金，并对已完未结算工程或已结算未支付的任何工程工程及款项不再进展结算或支付。对于乙方遗留工程，甲方另行施工，由此造成的损失甲方保存向乙方索赔的权利。 第七条 工程质量

一、满足总承包合同要求。

二、乙方必须对本工程和甲方负责，严格按照技术标准要求以及设计图纸，精心组织，科学施工，到达业主要求的质量等级标准。

三、由业主、甲方、监理工程师对该工程下发的指令、命令、通知等均对乙方有效。乙方应服从甲方委派的现场工程师及驻地监理工程师的监视，做好现场施工的原始记录及相应的初验资料，如因乙方责任造成的工程返工、停工，由此发生的一切费用由乙方承担，假设对甲方（公司）造成不良的影响的，视情节轻重每次处以2000-5000万元罚款，直至解除本合同。

四、质量标准的评定以《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-xx）及公路工程《技术标准》及业主、监理、设计、甲方规定的技术条款为依据。分项工程合格率为95%；单位工程交、竣工验收优良品率90%以上；重大质量责任事故（案次）0次。 五、达不到设计及标准要求标准的工程部分，甲方一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方要求返工，直到符合设计及标准要求的标准，由此产生的一切费用由乙方自行承担。

六、具备隐蔽条件的隐蔽工程，乙方应进展自检，在隐蔽前通知甲方和监理工程师进展验收。验收合格后，乙方应在甲方限定的时间内整改完成后重新验收。假设乙方在施工过程中未通知甲方进展现场工程数量确认，甲方有权回绝为乙方结算该部分工程款。 第八条：工程结算程序和方式

１、本工程结算方法按本工程按业主及监理工程师签字认可的工程计量执行。

２、每月21日之前乙方应及时将本月实际完成的符合本合同约定和计标准要求的工程量以及当月的施工人员、机械设备汇总表一并上报甲方合约部。乙方上报的工程量必须为经监理工程师和甲方质检工程师验收合格并签认的工程量。

３、甲方财务部根据签认完整的结算单，在业主支付甲方当期工程款后3日内办理支付手续。

４、甲方合约部每月对乙方上报的结算数量进展审核，存在问题由甲方负责调查解决。假设发现乙方存在漏报、超报、重报现象，甲方除口头警告外另处以300-500元/次罚款。

4、完工结算：乙方所分包的工程工程按合同要求完工后，并完成以下作业：（1）该工程经甲方及业主验收到达质量要求；（2）办理退场手续。甲方给予办理完工结算并报甲方上级主管部门审批后，支付剩余工程款、履约保证金。

7、最终结算：本工程缺陷责任期满，假设无工程质量问题，退还乙方工程质保金。完成后一年内付清全部款项。 第九条、甲方的权利和义务

1、向乙方提供本工程相关的施工图纸一套，技术部门关于本工程的技术标准供乙方查阅。及时组织人员对乙方进展技术、平安、环保交底。

2、甲方委派现场工程师，根据工程技术标准的标准要求，对乙方的工程进度、质量和平安生产、环境保护等进展督查，并负责与监理工程师、业主联系，进展工程中间验收，负责有关签证工作。 3、在施工过程中假设乙方不能根据甲方的总体工期要求按期完成生产任务，甲方有权要求乙方及时增加实际施工人员及机械设备，要求增加的人员及设备应于甲方通知后7日内进场，如乙方不能按要求及时进场，甲方那么按100元/人/天、100元/台/天进展处分；同时甲方有权对乙方的合同工程量进展调整，乙方不得回绝。

4、甲方有权对乙方发放的工资情况进展核查，乙方回绝。假设发现乙方未按合同约定按时支付工人工资，甲方有权动用乙方履约保证金代为支付。

5、根据合同规定，在郑州路桥给甲方计价的情况下甲方按一定比例给乙方计价并拨付工程款。在资金不到位时应相互理解和支持，乙方更不得随意罢工或闹事，否那么甲方有权单方面终止合同，有此造成的一切损失由乙方承担。

6、甲方有权按照第十一条的约定对乙方的平安文明施工进展管理。

第十条、乙方的权利和义务

１、乙方除履行本合同规定的各项责任和义务外，还应履行甲方与业主签订的工程承包合同的有关责任和义务。（附表） ２、本合同签订后，即视为乙方在签订合同之前，已对现场和其周围环境以及相关资料进展了详细、认真的观察和核查，并对以下几点内容已经查明：

a现场的地形地貌和特征； b水文和气象条件；

c设计图纸、施工方案、工艺流程、技术要求及监理程序； d实施和完本钱合同工程及其缺陷的修复所需做的工作范围、性质；

e平安和环境不利因素（包含施工区域内油、气、电、管线以及居民对本工程的影响）；还应认为，乙方已将上述因素对工程的影响已在单价中予以考虑。

3、乙方作为甲方的分包人，在施工中应承担分包人责任，即：承担甲方按合同规定对业主所承担的责任和义务（如工程质量、进

度、平安、环保等），并应保护甲方在上述责任和义务方面不受伤害，免受损失；

4、乙方必须依法用工，并与其聘用的人员签订用工合同报甲方备案，如乙方人员调整必须及时报甲方备案。同时乙方必须每月上报全体人员考勤表、工资表复印件，至甲方财务部备案。上报日期不得超出次月10日。

5、乙方在签订合同时要填写进场设备和主要管理人员，并确保按上的人员和设备进场，直到本合同工程完工，甲方将不定期检查。乙方承诺的施工负责人 必须自始至终坚守工地，亲自指挥生产施工，离开工地时应向甲方请假，未经同意离开工地，罚款2000元/天/人。乙方进场设备不得中途擅自撤走，否那么罚款100元/台/天。乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书并报甲方备案。乙方应对其施工人员进展上岗前的业务培训和平安环保教育，所需费用由乙方承担。

6、乙方不得将本工程转包、分包，如发现此类情况，一经核实，甲方有权终止合同，没收其履约保证金，并勒令其退场，由此引起的一切损失由乙方自负并丧失再度合作的时机。

7、乙方必须严格对施工过程质量控制。并严格按照技术标准以及设计图纸要求，精心组织，科学施工，到达合同要求的质量等级标准。

8、乙方在施工中要严格执行业主规定的工序报验制，每道工序完工后在取得现场工程师和监理工程师的签认前方可转入下道工序施工；必须服从驻地监理工程师和甲方委派的现场工程师的监视，否那么甲方有权回绝验收，由此造成的停工等一切损失由乙方自行承担。

9、假设发现设计图纸有误或图纸与实际不符时，乙方应立即报告甲方现场工程师，待征得监理工程师确认后，按批复的变更设计图纸（或指令）施工；施工中假设发生质量问题时，乙方必须立即报告现场工程师，及时提出措施，在取得监理工程师同意后，组织人员进展返工处理，由此发生的一切费用由乙方自行承担。 10、乙方必须配备专业技术人员和专业设备，配合甲方完成与合同相关的所有试验、测量以及资料填写等技术工作。

11、乙方必须处理好和地方的关系，在出现问题无力处理的情况下必须及时上报甲方，以便及时协调。假设在未上报的情况下采取粗暴方法处理，由乙方自行承担责任并承担相应费用。

12、本合同实施中甲方下发的一切指令、文件皆对乙方有效并妥善保管，不得外泄。

13、工程完工后，乙方负责清理施工场地，包括撤除临时驻地设施等工作，乙方人员工资由甲方按100元/日支付。 第十一条、平安生产、文明施工、环境保护

1、甲方与业主签订的工程承包合同中关于平安生产、文明施工、环境保护的有关规定乙方必须履行。

2、乙方应遵守国家、地方的一切法律、法规及甲方相关的规章制度。乙方必须无条件承受当地政府及其他执法部门关于平安生产、文明施工、环境保护等方面的法规。

3、乙方应建立内部平安管理机构，设立专职平安员、健全平安规章制度，完善平安操作规程，购置平安可靠的平安防护设施，保证施工需求。

4、乙方必须保证工程完工后物清料净，施工期间施工场地内材料、机械设备摆设整齐。

5、乙方必须对其现场施工人员、设备财产的平安负责。在施工及材料的采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失、 损害及意外事故均由乙方承担费用和责任。并购置本工程的人身意外伤害险。

6、乙方的主要管理人员要保持相对稳定，进入施工现场的工作人员要按甲方规定佩带统一标志，没有甲方的同意不得随意更换，并自始至终以甲方的名义组织施工。乙方进场的所有机械设备均按甲方要求统一标识。

7、凡因乙方管理不善而给工程部造成行政干扰的（如雇工到工程部闹事等）那么每次罚款1万元，假设对甲方管理人员造成人身和精神伤害，按国家法律规定进展处理。 第十二条、材料、水电供应及管理

1、甲方提供以下材料工程构造材料皆有甲方提供。

２、乙方负责对甲方提供的材料进展保管、使用、装卸及场内转运。

３、除甲方提供材料外的所有施工材料、机械设备、施工用水电均由乙方自行解决并承担费用，甲方负责提供电力主线的接口至本桥二十米内，其余线路及电力设施由乙方负责并承担费用。甲方按 元/度收取电费，实际用电量为电表读数与电损合计。

４、为完本钱工程所需的所有机械设备除挖机外均有乙方租赁并承担费用。

5、乙方自行采购材料的小型材料，质量必须满足相关标准和有关技术标准的要求，必要时提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方采购的材料设备在使用前，应按要求进展检验和试验，不合格的不得使用。

第十三条 费用变更

1、本工程单价在施工期间不予调整。

2、对于变更设计引起的费用调整，在业主认可并批复的情况下，遵循以下原那么：

a、纯属工程量的增减，执行原单价，调整总价；

b、新增工程，假设原清单中有相同或相类似的工程，可套用或参照该单价确定新单价；原清单中没有相同或相类似的工程，由甲乙双方协商初步确定，但最终必须经甲方上级公司审核确定后才可作为结算依据，与乙方办理相关结算手续。

c、任何变更均属于本合同工程范围内，乙方不得回绝施工。 第十四条 争议

履行合同产生的争议双方协商解决。协商不成的，提交当地仲裁委员会仲裁或地方法院判决。 第十八条 其它事宜

1、乙方在本合同外的一切债权债务与甲方无关，乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等，甲方不承担任何连带责任。 2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的检查工作。 3、双方签订的《平安生产及环境保护责任书》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、其它未尽事宜，针对详细情况协商解决，并作为本合同的补充条款。

5、本合同经双方签字盖章后在乙方向甲方提交履约保证金后生效，最终结算完毕后自动失效。

6、本合同一式肆份，其中甲方叁份，乙方壹份。 附件：

一、工程量清单（加盖乙方公章）

二、平安生产及环境保护责任书（加盖乙方公章） 三、拟投入本工程的主要管理人员表（加盖乙方公章） 四、拟投入本工程的机械设备表（加盖乙方公章） 甲方：（盖公章） 乙方：（盖公章） 甲方法定代表人： 乙方法定代表人： 或代理人： 或代理人： 联系方式： 联系方式： 年 月 日 年 月 日 第一章 合同协议书 甲 方： 乙 方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本工程路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和服从甲方与业主签订的施工承包合同以及****的有关合同管理规定。

第二章 合同的组成文件

一、本施工合同协议书及补充合同条款。

二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。 三、施工图纸、技术交底、施工技术标准及标准。 四、由甲方牵头编制的总体施工方案。

五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。 第三章 工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：

三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进展以上工程而进展的一切准备工作；乙方负责为完成以上工程而进展的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进展本工程工程而需要的一切施工辅助材料等。 第四章 合同价款及结算

一、本工程价款实行单价包干，工程价款结算时，以双方共同签证计量的工程量乘以约定单价，即为结算总价。

二、单价包含实施和完本钱合同内各工程工程所需的劳务、机械设备（吊车、挖机、泵车等由甲方提供）及所有材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个

人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。

三、本合同为固定单价合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如假设乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。

四、承包单价（见后附表一、劳务承包单价”表）、（附表二、甲供材料单价表）、（附表三、机械台班单价表）。 五、计量支付：

甲方的计量支付款到账后7天内，按乙方实际完成工程量进展计量。计量由甲方方案合同部会同工程技术部、施工队队长参加，并共同签字后作为计量的依据，经工程部领导和相关部门签字后由财务部门支付（支付额控制在当月计价总额的80%），剩余部分工程完工后扣除质保金5%部分一次性付清。甲方计量款未到账之前，甲方没有预借工程款及其他款项的义务。

1 本合同劳务费根据作业进度实行按月计量，按业主支付工程款的相同比例支付劳务费。发生以下情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：

1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费； 1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费； 1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量；

1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的；

1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的； 1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。

2 当建立单位工程建立资金不能及时到位时，乙方同意甲方应按工程款拖欠比例及拖欠时间欠付和迟付劳务费。

3当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。

4乙方每月应提前做好真实工资表，由甲方在每月计价（计价款大于工资总额）后组织现场发放，从计价款中扣除，剩余部分再支付给乙方负责人。

5本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建立税及教育附加由甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票工程的正式发票（详细需提供发票种类最终解释权归甲方财务部），假设提供的发票不满足要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行承担。

6 所有工程变更及合同外工程的结算需由工程部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批前方可进入结算支付程序。

7合同外工程量确实认；合同外工程量，在施工时发现工程量与图纸不符应立即停顿施工，及时与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、方案部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。否那么，责任自负。

六、支付期限： 甲方给予乙方办理计量支付手续后30天内，支付乙方上月计量款的80%，剩余工程款在完工后60天内付清（不计息）。

七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币 元为诚信履约保证金，该保证金在乙方承包工程内容施工完工后60日内退还乙方（不计息）。

八、质量缺陷保证金：经甲方和上级有关部门验收合格后，按结算总价的5%暂扣乙方的质量缺陷保证金，待建立单位规定的工程缺陷保修期满并且没有发生维修费用那么全额无息返还乙方。如在业主规定的缺陷责任期发生维修费用，那么甲方扣除实际发生的维修费用后余额无息返还给乙方。 第五章 工期及阶段工期目标

一、总工期： 天，自 **年 月 日开始至 **年 6月 15 日。 二、总工期及阶段工期方案安排必须服从甲方根据工程进展情况作出的调整。

三、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未到达合同约定的标准时限不得擅自提前退场。

四、业主要求工期提前，那么本合同的工期相应提前；由于业主的原因或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。

第六章 物资、设备的供应

一、甲供材料：甲方负责供应主材及业主要求的特种材料，如钢材、锚具，支座、水泥、混凝土、定型模板等，与工程相关的.其它所有材料及辅材由乙方负责。

二、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购置、安装）由乙方负责并承担电费；

三、基坑开挖由甲方负责协调提供机械设备，乙方组织施工。

四、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中使用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并承担费用。如假设使用甲方机械设备为有偿使用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方使用时按相关机械台班费用结算。 五、乙方自备材料、设备：

合同约定施工工程使用的所有消耗材料、辅材、小型机具均由乙方承担。甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，并从计价支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购置，为不耽误工期由甲方代购的，购置费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。

六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如假设丧失或损坏由乙方承担赔偿责任。 七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方计量款中扣回。 第七章 工程质量

1.乙方严格遵守《招标文件》，严格按照施工设计图纸和施工标准组织施工，严格按程序办事，服从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并配合质检人员和监理进展工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进展抽查；如发现质量问题，除令其无偿返工外，还要承担违约责任，业主因质量不合格所有处分金额由乙方承担。累计超过三次，

甲方有权勒令乙方退场。乙方应及时上报验收工程，以便甲方统一安排，并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。

2.业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。

3.乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进展下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进展验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告完毕。 4.分项工程合格率100%，优良率到达100％以上，质量事故（案次）零次。

5.工程资料：乙方必须按照相关的公路工程技术标准、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求认真填写及时报签工程资料，相关费用由乙方承担。 第八章 工程变更

1.任何设计变更均不能使本合同中止。

2.因设计变更而增加或减少的工程量，乙方承受。以实际发生工程量为准。

3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。

4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否那么乙方承担由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。

第九章 施工平安

一、乙方必须严格执行《建立工程平安生产管理条例》有关责任规定。

二、乙方负责施工现场的平安工作并指派专职平安员，甲方负责监视管理。

三、乙方要设置专职平安员，对其施工人员进展平安施工教育，发现隐患及时排除和制止，杜绝平安事故的发生。

四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他平安事故，凡非甲方人员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。 五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工的，施工前应向甲方提交平安防护措施，经过甲方和监理的批准后才能实施，但甲方和监理的批准不能免除乙方应承担的平安生产责任。

六、乙方应在危险源设置照明、警示信号、看守和其它必要防护措施，以保证施工人员、第三者及工程本身的平安，其费用由乙方承担。

七、平安生产协议附后另签。 第十章 双方职责 第一条 甲方职责

一、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件承受甲方管理。负责对乙方的工作进展检查、验收。

二、甲方负责施工过程中的技术交底和技术指导。甲方工程技术部负责提供技术图纸及必要的施工标准。

三、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需在此过程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。

四、按时对乙方当月完成的工程量按双方合同明确的单价进展计量与支付。

五、甲方尽力帮助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担任何误工、窝工费用。

六、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。 七、合同范围内主便道由甲方负责维护，乙方生活及施工场地至主便道的支便道由乙方负责维护。

八、甲方在施工中享有处分权，甲方有权对乙方的违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的方案任务、没有到达规定的质量标准、对存在的平安隐患整改不力等违约行为进展经济处分，乙方必须服从、立即改正其不标准的行为，并承受甲方的处分。

第二条 乙方职责

一、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、相关标准及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及标准施工，所造成的一切损失由乙方承担。

二、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方的工作时间、管理方式，遵守甲方的各项规章制度、服从甲方管理。不按甲方指令进展施工，所产生的一切不良后果由乙方自行承担。 三、由于乙方原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全部责任由乙方自行承担。

四、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班，否那么甲方将视情况予以经济处分。

五、乙方必须按照甲方安排的进度方案保质保量的完成施工任务。如因乙方原因造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方

承担一切由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失以及业主、监理对甲方作出的经济处分和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项）。需返工的，必须在甲方要求的时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行承担。

六、如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%罚款。

七、乙方负责制作混凝土、砂浆等试件，并建立养生室或水池。

八、对成品、半成品进展必要的保护、防护、防锈措施，保护、防护、防锈措施所使用的材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。

九、乙方进场施工前必须向甲方提供特种作业人员上岗资格证，所有人员的身份证。乙方进场施工前必须向甲方提交乙方材料员的书面委托资料，所有材料的领用必须经此人签字甲方才给予办理。

十、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。

十一、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进展转包和分包，假设私自进展转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可能出现的后果，全部由乙方负责。

十二、保证按时足额为农民工缴纳各项保险（养老、医疗、失业、人身意外伤害险及女职工的计生险）及足额支付民工工资，并承受甲方的监视和检查。必要时甲方有权代乙方发放农民工工资，并在乙方工程款中扣除。甲方为乙方施工人员统一办理人身意外伤害保险，保险费用由乙方承担。

十三、乙方对其施工的工程负有质量责任，在未通过竣工验收前，其维护、保养、维修以及缺陷处理均由乙方负责，发生的费用甲方在乙方的质量缺陷保证金中扣除。

十四、乙方必须具备至少1--2名有专业职称的技术人员，并纳入到工程部工程部管理，履行现场施工技术员职责，完成各种内业资料和监理签字、协调工作。

十五、乙方在施工、生活用的水、电费和施工养护用水由乙方自行承担。

第十一章 甲方作出终止合同的依据 1、乙方违约； 2、放弃合同；

3、没有合理的原因而未能开工，经常性地根本上违背合同规定的义务；

4、未能以适当的努力进展工程施工，经常性地根本上违背合同规定的义务；

5、未能按合同规定进展工程施工；

6、回绝或不重视遵照甲方或业主要求，野蛮施工。 7、转让和分包。

8、如由于乙方违约造成合同解除的，甲方有权扣留乙方的诚信保证金，并由乙方承担由此造成的责任和经济损失。

9、乙方不具备施工能力，投入的人、材、机不能满足施工进度、质量要求的。

10、乙方施工中发生质量、平安事故，甲方勒令限期整改未整改的。

11、由于上述原因导致甲方做出终止合同行为的，甲方将扣留乙方的履约诚信保证金，并有权向乙方追究其对甲方造成的经济损失和法律责任。

12、如由于乙方违约，那么甲方有权单方终止合同，清退乙方出场（甲方终止合同的依据见第九章），同时向乙方索赔对甲方造成的损失。清退时按乙方完成合格工程数量的80%清算支付，其余20%和全部履约保证金甲方扣留作为乙方给甲方造成损失的经济赔偿。

第十二章 争议解决

合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原那么，及时协商处理，协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决，经调解达不成协议的可向山西省太原市人民法院起诉解决。

第十三章 附那么

一、本合同签订之前双方签订的所有合同均无效，以本合同执行。

二、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

三、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

四、本合同经甲乙双方代表签字、加盖本单位公章（逐页小签并加盖骑缝章）即生效，工程竣工验收，甲方结清工程款后，合同自行终止。 甲方： 法定代表人

或其授权代理人：（签字）

年 月 日 乙方： 法定代表人

或其授权代理人：（签字） 年 月 日