毛石砼挡墙工程劳务合同1

毛石砼挡墙工程劳务合同

甲方： （以下简称甲方）

乙方: （以下简称乙方）

根据工程建设施工需要，为了加强安全、质量、进度管理,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，甲方将 工程中的衡重式挡土墙工程的所有（包含不仅限于以下内容：土石方开挖、探基、钢管脚手架租金、扣件、跳板、安全网、搭设、拆除、模板、木方、所有大、小型机具、人工费、挖机或装载机配合费用，施工现场内部水管、电线、三级配电箱）等内容发包给乙方。为了明确双方在施工过程中的责任、义务和权利，遵循平等互利、自愿、公平和诚实守信原则，经双友好协商，签订如下合同：

第一条 工程概况

（一）工程名称： （二）工程地点：

（三）工程内容： 内的毛石砼挡墙施工。 （四）工程数量： 。

第二条、承包单价、计价方式、付款方式、承包内容

1、承包单价：本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，并且乙方承认已对该工程现场的地形地貌、土石成分比例非常熟悉和了解，一次包包干不再调整的单价，综合包干单价为 元/立方米。

2、计价方式：按浇筑的毛石混凝土体积计量。

3、付款方式：

⑴、在 年 月 日前支付至已完工程量进度款的50%，工程完工验收合格结算后三个月内支付至总价款的90%，余款在六个月内付清。每次付款时乙方必须向甲方上交当月作业人员领款签字工资表和班前安全交底记录，否则甲方有权拒绝付款，如因乙方原因未按时完成施工进度计划造成工期延后，甲方有权拒支付当月进度款，待工程竣工后支付工程进度款。

⑵、此单价为综合单价已包括乙方承包范围内所有工作内容人工费、管理费、安全措施费、安全文明施工费、相关法律法规规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、劳保福利及各种保险费等其它一切费用（本单价为一次性单价，在合同履行中乙方不得以任何理由提出涨价）。 4、承包内容：

该单价包含但不仅限于以下内容：挡墙基坑挖基、基坑捡底找平、模板清理及刷脱模剂、模板加固关模拆模、钢管架搭拆、模板及钢管等材料场内转运、砼浇筑（搭设卸料槽）及加片石、片石场内短距离运输、沉降缝制作、泄水管安装、墙面打磨、砼养护、片石洒水及清洗等，挖出的多余土、石方由甲方派运输车运输至弃土场，乙方负责装车。乙方自带挖掘机、模板、搭拆钢管及砼浇筑等施工工具。自行购买模板加固所用铁丝、钉子、拉杆、套管等材料。 第三条、安全文明施工、工程质量、工期要求及奖罚

1、安全文明施工

（1）、所有进场作业人员必须按甲方项目部要求按时如实上报本人身份证复印件一份(或上交身份证由甲方统一复印)，及时配合甲方办理作业人员上岗证或平安卡（所有办证或卡所有费用由乙方承担），特种作业人员必须向甲方提供

有效的操作证原件。按时参加施工单位的各种安全教育和安全、质量交底会议。未提交身份证或未参加安全教育和安全交底人员一律不得进场作业。如因乙方不按要求及时上交作业人员身份证，发生安全事故者，所有费用全部由乙方行负责。

（2）、乙方作业人员必须严格按照安全操作规程进行作业，认真学习、自觉遵守施工单位的安全规章制度。乙方作业人员（含乙方管理人员）如有违章将无条件接受甲方（包括施工、业主、监理、安监等相关单位）违章处罚。 （3）、所有作业人员必须服从甲方（包括施工单位、监理单位、业主单位）现场管理人员的正确指挥和管理，乙方现场管理人员必须做到管生产必须管安全，不得违章指挥、冒险蛮干，认真做好班前安全交底记录，做到事前交底、事中勤查、发现隐患先整改后作业，发现违章及时制止，使乙方作业人员在施工中真正做到三不伤害（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害），争创施工现场安全生产。

（4）、在施工过程中，如发生安全事故，发生事故费用（每人次）在 贰万 元以内（含 贰万 元）的由乙方全额承担；发生事故费用（每人次）在 贰万 元以上的部份，经保险公司赔付后，甲方承担超过部份的 80 %，乙方承担 20 %；护理费（含护理人员）全部由乙方负责。若因安全事故造成停工事件，乙方承担窝工、误工等人工损失及因此导致总工期延后的相应罚金。

（5）、乙方所用的各种材料必须随用随收分类堆放整齐，每完成一个工作面必须及时清理一个工作面，做到工完、料尽、场清。否则甲方有权对乙方罚款 100～500元/次。

（6）、乙方作业人员在施工中应爱护甲方机具设备，不得故意损坏，严禁偷

盗甲方材物，如有发生，甲方有权对乙方进行 500～2000 元/次的罚款处理，情节严重者将移交公安机关处理。

（7）、施工现场内必须做到和谐配合、文明用语，进入施工现场严禁打骂、随地大小便、打架斗殴等不文明行为。如发生打架斗殴，甲方(根据情节轻重)有权对肇事双方同时处罚 500～2000 元/次罚款，同时造成相关医疗及其它一切费用由肇事双方乙方（个人）自行负责。情节严重或不服从甲方调解移送当地公安机关处理，因上述行为影响施工现场正常施工，甲方有权对肇事人员所属乙方作 500～2000 元/次罚款处理。

（8）、如因乙方原因造成甲方安全文明施工达不到相关部门要求，乙方必须无条件及时整改，造成损失的（如被相关职能部门处罚），甲方有权直接从应付乙方当月劳务进度款中扣除。

（9）、在施工过程中，乙方任何人、无论任何原因严禁采用任何方式阻碍现场各种设备及其它机械的正常运转，否则，甲方对乙方按 1000～2000 元/次进行处罚。

（10）、在施工过程中，甲、乙双方必须确保电话畅通，乙方必须按时参加甲方组织的各种会议，无故不接电话、不参加会议者，甲方按 200.00元/次对乙方进行处罚。

2、施工质量要求

（1）、质量标准：①本工程必须保证工程质量，满足设计、建设方、监理及质检站的检验标准，并满足现行国家验收规范要求。②凡因乙方自身原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无条件无偿返工，达到工程质量验收标准，并承担返工所消耗的人工、材料、机械等一切费用。③

所有浇筑混凝土、模板质量必须达到合格标准，在施工中必须做到精心施工，从严要求班组作业人员，严格自检，做到支撑牢固、稳定，接缝严密平整，轴线、断面尺寸准确。绝不允许发生爆模，如有爆模现象发生，爆模后产生的一切费用由乙方全部负责（爆出砼清理利用、施工方材料损失费、砼表面剃打、修补抹灰、砼表打磨等费用），且甲方按爆模面积的多少处罚乙方 50～500 元/处。

（2）、为了有效控制模板施工质量，乙方必须在配模前向甲方提供可行的配模方案，经甲方项目经理（技术负人）审查同意后严格按方案配模。 （3）、混凝土浇筑、模板制作、安装严格按现行国家行业施工质量要求施工，每一检验批报验前必须做到严格、认真自检合格后再报请相关单位检查，做到一次性验收合格，如出现质量问题必须在甲方规定的时间内整改完毕，不能影响下道工序的施工，否则甲方将对乙方进行 100～500元/次的处罚； （4）、每次砼浇筑时，乙方必须指派有责任心的专职作业人员护模，确保所有混凝土的外观成形质量。

3、工期要求：

⑴于 年 月 日开工至 月 日完工。按甲方（月、旬、周）进度计划规定的时间保质保量完成施工任务，如无特殊原因乙方不能按时完成施工任务，甲方将对乙方进行延误工期处罚 500～1000 元/次，同时乙方必须及时调整作业人员，满足进度要求。乙方在施工中，如下小雨、农忙期间作业人数不足，造成工期滞后，甲方有权处罚乙方缺少作业人数 300 元/人·日。若乙方作业人员不能满足现场要求，甲方派人抢工的，工资按400 元/人·日支付，在乙方当月劳务进度款中扣除。

乙方如果在施工中劳动力不足或机具不足，不能及时增加，不能满足甲方的工期要求，甲方有权立即增加另外的任何人劳务班组进场，并划分工程量，并按已完工程量的50%结算。增加的劳务班组单项费承包价比乙方单项承包价报价高，则此差价的工程款在乙方的工程款中扣出，补给甲方增加的劳务班组。 第四条、解除合同

乙方如有以下情况之一的，甲方有权单方解除合同，造成损失的，乙方应当予以赔偿，结算价款按包干的单价的50%计算总费用。并责令乙方在5日内无条件撤离本施工场地。

(1).乙方逾规定期限尚未开工，或开工后工程明显迟缓，作业无常，施工质量不达标，经甲方通知限期改善，乙方仍无意改善的；

(2).乙方及项目部管理混乱，业主及监理要求撤换的；

(3).不服从甲方监督管理，发生严重损害甲方企业声誉和信誉的行为； (4).其他情况导致甲方认为乙方不具备履行合同的能力的； (5).每个月不能完成总工程量的30%； (6).故意找茬不按照合同履行； 第五条、履约保证金

乙方与甲方签订合同时，乙方按照工程投资10%向甲方缴纳履约保证，该保证金不计息。

开工后30日内退还的履约保证金50%，剩余的履约保证金按照已完工程量进度的80%退还，工程完工验收合格结算后三个月内全部退还。

如乙方未按甲方要求的质量与工期完成，甲方不退还乙方缴纳的工程履约保证金。

第六条、违约责任

1、乙方履行合同中，不按时支付民工工资、工期、质量、安全生产不能满足合同约定要求，经甲方两次书面通知，仍达不到要求的，甲方有权单方通知乙方解除合同，乙方接到通知后应立即组织退场，并积极配合甲方清理已完合格工程量劳务费结算，退场期限甲方在解除合同中注明，乙方推迟退场的，保证金不予退还且每推迟一天向甲方支付违约金 壹万 元（或在乙方劳务费中扣除）。乙方积极配合甲方且按时退场后 10 日内，甲方退还乙方保证金总额的 50% ，同时甲方将按乙方已完合格工程量劳务费结算（扣除应扣款后）总额的 50% 支付乙方劳务费，剩于保证金及劳务费作为甲方另择班组费用补贴。如乙方拒不退场影响甲方后续施工，甲方有权将乙方的设备、工具等现场遗留物强制清理出场，不承担损毁责任。

2、乙方履行合同中，如因乙方组织作业人员不力，不能满足施工进度要求，经甲方书面通知要求的时间内乙方仍不能组织足够的作业人员进场，甲方有权单方要求乙方减少承包作业范围，乙方必须无条件配合。

3、甲方不能按约定时间支付乙方劳务进度款，造成工人停工及相关损失由甲方负责，且应按银行同期贷款利息支付乙方劳务费。

4、乙方施工质量不符合要求，由乙方返工整改，并赔偿给甲方造成的全部损失。

5、甲方按合同约定支付乙方劳务费后，乙方因工人劳资纠纷、安全事故、治安事件不能控制局面（如拉闸断电、阻挠正常施工、阻断交通、聚众闹事等）以及乙方工期滞后，质量事故等，影响甲方正常生产及相关单位形象和利益的，乙方应赔偿甲方相应损失，并承担 1000.00～2000.00 元/次的违约金；甲方因

上述情形单方解除本协议将不承担任何违约责任。

6、本协议其它条款约定的违约金及处罚条款按约定执行，且合同约定的所有罚款及扣款均在支付当月进度款中及时扣除。 第七条 其他条款

1.甲方将不定期对原材料进行核算，砼按工程数量的70%计算，施工误差2%，毛石按工程量的30%×1.5倍计算，施工误差5%。超出误差范围的原材料将按C25砼400元/m3，毛石50元/m3的价格从乙方工程结算款中扣除。

2.如果乙方在施工期间以承包单价过低、施工困难为借口中途停工、阻工、退场，需支付违约金按合同价的10%给甲方。

3.甲方责任：

甲方提供二级配电箱，提供砼、毛石并运输至施工现场。乙方自行配备电缆、三级配电箱。 第八条 争议的解决方式

合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第九条 其它

1.合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件、要求及双方签约人的授权委托书均作为该合同的组成部分，双方必须遵守。

2.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。补充协议与该合同具有同等效力。

3.本合同从合同签定开始生效，保修期满且工程结算完后终止。

4.本合同书一式 份，甲乙双方各执 份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人或 法定代表人或

委托代理人（签字）：

经办人：

委托代理人（签字）：经办人： 日期： 年 月

日