您的当前位置:首页正文

工程承包付款协商合同

2020-11-20 来源:好走旅游网

  发包人(甲方):______________

  承包人(乙方):______________

  甲方将其承建的________地下室外墙防水工程,承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此协议,当事人双方必须全面履行此协议规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。

  第一条、甲方承包给乙方的地下室外墙防水工程位于_____________,承包范围为_____________。

  第二条、甲乙双方约定承包方式为包工包料,材料必须送检,有结论报告时方可进行施工。

  第三条、甲方根据现场施工需要,提前三天通知乙方进场时间,乙方必需按甲方预定的时间完工,不得拖延时间,若延期以每日______元支付工期违约金,从工程款中扣除。

  第四条、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工,不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

  第五条、保质期五年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

  第六条、乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中,乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安,按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之,乙方所发生的'一切安全责任事故,概由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

  第七条、按实际施工数量按实结算,单价______元/平方米,该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

  第八条、甲方需于工程完工付款70%,20%于一年内支付,余下10%保质期满,结清余款。

  第九条、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作,负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底,安全教育培训。

  第十条、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作,甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资,否则追究相关责任。

  第十一条、甲、乙双方一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括协议履行后可以获得的利益,但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。

  第十二条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行协议,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

  第十三条、因本协议而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。

  风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。

  第十四条、本协议未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本协议的附件均为本协议不可分割的部分。

  第十五条、本协议的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

  发包人(甲方):______________

  承包人(乙方):______________

  签约时间:

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容